2024建筑清包工合同范本.docxVIP

?合同编号：__________

一、工程概述

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程预算：__________

1.5工程工期：__________

二、甲方权利和义务

2.1甲方应向乙方提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。

2.2甲方应按照合同约定及时支付工程款项。

2.3甲方应协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于规划、报建、验收等。

2.4甲方不得干涉乙方的正常施工，不得无故要求停工、修改设计等。

2.5甲方应承担因自身原因导致工程延期、增加费用等责任。

三、乙方权利和义务

3.1乙方应按照合同约定的工期、质量、安全标准完成施工。

3.2乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场管理制度。

3.3乙方应保证工程质量，不得使用不合格材料、设备，不得偷工减料。

3.4乙方应负责工程的安全，做好施工现场的安全防护措施，确保人员安全。

3.5乙方应承担因自身原因导致工程延期、增加费用等责任。

四、合同价款及支付方式

4.1合同总价：__________元（大写：____________________________元整）。

4.2支付方式：__________

4.3支付期限：__________

五、合同工期

5.1开工日期：__________

5.2竣工日期：__________

（1）甲方原因导致工期顺延的，乙方有权要求甲方支付相应违约金。

（2）乙方原因导致工期顺延的，乙方应承担相应责任。

六、违约责任

6.1甲方违约：

（1）甲方未按约定时间支付工程款项的，应支付违约金，违约金为应付款项的__________%。

（2）甲方未按约定提供施工条件的，乙方有权要求甲方支付相应违约金。

6.2乙方违约：

（1）乙方未按约定工期完成施工的，应支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

（2）乙方未按约定质量标准完成施工的，乙方应承担修复费用及违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定。

8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.注意合同的履行期限，确保按照约定的时间完成工程。如果出现延期情况，应及时与对方沟通，协商解决。如果因甲方原因导致工期顺延，乙方有权要求甲方支付相应违约金。如果因乙方原因导致工期顺延，乙方应承担相应责任。

2.注意工程质量和安全标准，乙方应保证工程质量，不得使用不合格材料、设备，不得偷工减料。乙方应负责工程的安全，做好施工现场的安全防护措施，确保人员安全。

3.注意工程款项的支付和收取，甲方应按照合同约定及时支付工程款项。如果甲方未按约定时间支付工程款项，应支付违约金，违约金为应付款项的一定比例。

4.如果双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。

2.违约金：是指当事人违反合同约定，按照约定或者法律规定向对方支付一定数额的金钱。

3.工期顺延：是指由于非乙方原因导致工程无法按照约定的时间完成，需要延长工期的情况。

4.工程质量：是指工程符合法律法规、技术规范、标准、设计文件和合同要求的状态。

5.安全标准：是指国家或行业为保障人员生命财产安全而制定的关于施工安全的技术规范和标准。

6.管辖权：是指法院对特定案件行使审判权的权限。有管辖权的法院对案件进行审理并作出判决。

应用场合：

1.适用于甲方（业主）与乙方（承包商）之间的建筑清包工作委托合同。

2.适用于各类建筑工程项目，如住宅、商业、办公楼等。

3.适用于工程内容包括土建、装修、安装等清包工程。

补充条款：

1.工程变更：如甲方要求对工程内容、规模、设计等进行变更，应与乙方协商一致，并签订变更协议。

2.工程延期：如因特殊情况导致工程无法按期完成，双方可协商延长工期，并签订延期协议。

3.工程质量保修：乙方应对施工质量承担一定的保修责任，具体保修范围、期限和责任双方可另行约定。

4.知识产权：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产