总包工程分包施工合同协议书精品范本6篇.docx

总包工程分包施工合同协议书精品范本6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并于_________年_________月_________日开工。

2.因甲方原因或设计变更等原因造成工期延误，责任由甲方承担。

3.因乙方原因造成工期延误，责任由乙方承担。

第三条工程质量

1.乙方应确保工程质量符合《建设工程质量管理条例》等相关规定。

2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。

3.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

第四条合同价款及支付方式

1.本工程采用固定总价合同，合同总价为人民币_________元整（大写：_________元整）。

2.甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付合同总价的30%作为预付款。

3.乙方完成工程进度达到50%时，甲方应支付合同总价的40%。

4.乙方完成工程进度达到80%时，甲方应支付合同总价的25%。

5.乙方完成工程竣工验收并交付甲方后，甲方应支付合同总价的5%。

6.甲方应将合同价款支付至乙方指定的银行账户。

第五条竣工验收及交付

1.乙方应在工程完工后尽快向甲方提交竣工验收申请。

2.甲方应在收到竣工验收申请后的7个工作日内组织验收。

3.验收通过后，乙方应将工程交付给甲方。

4.如因乙方原因造成工程无法按时交付，乙方应承担相应的违约责任。

第六条违约责任及赔偿

1.甲方如未按时支付合同价款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价千分之一的违约金。

2.乙方如未按时完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金。

3.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

4.在合同履行过程中，如因一方违约给另一方造成损失，违约方应赔偿因此给另一方造成的全部损失。

第七条合同变更及解除

1.本合同一经签订，双方应认真履行。如需变更或解除，应经协商一致并达成书面协议。

2.变更或解除本合同，应提前7个工作日书面通知对方。如因变更或解除本合同给双方造成损失，应由提出变更或解除的一方承担相应的赔偿责任。

3.本合同变更或解除后，双方应友好协商解决相关事宜。如有争议，应提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。

4.本合同变更或解除后，双方应继续履行合同中未变更部分的义务和责任。如有争议，应提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。

5.本合同变更或解除后，双方应互相返还已支付的款项并赔偿相应的损失。如有争议，应提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。

篇2

甲方（总包方）：[公司名称]

乙方（分包方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在总包工程分包施工中的权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.承包范围：[承包范围]

二、合同双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.甲方应向乙方提供施工所需的相关资料，确保数据的真实性和完整性。

2.甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，确保手续的合法性和有效性。

3.甲方应按照合同约定支付乙方相应的工程款项，确保支付的及时性和准确性。

4.甲方应监督乙方的施工进度和质量，确保工程按时按质完成。

（二）乙方权利和义务

1.乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工质量和进度。

2.乙方应合理安排施工顺序，确保施工过程中的安全性和稳定性。

3.乙方应积极配合甲方的工作，及时解决施工中出现的问题。

4.乙方应遵守国家法律法规和甲方的规章制度，确保施工的合法性和合规性。

三、工程价款及支付方式

1.本合同工程款为人民币[工程款金额]元。

2.甲方应按照以下方式支付乙方工程款项：

（1