工程劳务承包通用版合同8篇.docx

工程劳务承包通用版合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将工程劳务发包给乙方施工，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

1.乙方采用包工不包料的方式承包工程劳务。

2.乙方需自备施工所需的工具和设备，并承担施工过程中的所有劳务费用。

3.甲方需提供施工所需的全部材料，并承担材料的运输和储存费用。

三、工期要求

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.工期延误的处理：如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

四、质量标准

1.乙方施工必须达到甲方要求的质量标准，如质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.甲方有权对施工过程进行监督，如发现质量问题，有权要求乙方停工整改。

五、安全施工

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工过程的安全。

2.甲方有权对施工过程中的安全问题进行监督，如发现安全隐患，有权要求乙方停工整改。

六、合同价款与支付方式

1.工程劳务总价款为：_________元（大写：_________元整）。该价款已包含施工所需的全部劳务费用。

2.甲方应在工程开工前向乙方支付合同总价的______%作为预付款，即：_________元（大写：_________元整）。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应开具相应的发票。甲方在支付剩余款项时应扣除已支付的预付款金额。

七、违约责任

1.如因甲方原因造成工期延误或质量不符合要求，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.如因乙方原因造成工期延误或质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.乙方在收到预付款后如未能按照合同约定履行施工义务，甲方有权要求乙方返还预付款并承担相应的违约责任。

4.甲方在支付剩余款项时如未能按照合同约定履行付款义务，应承担相应的违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。

八、争议解决方式

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应停止执行合同相关条款。待人民法院作出判决后，按照判决结果执行合同相关条款。如因违约造成损失需要赔偿的，按照人民法院判决结果执行赔偿事宜。

2.在争议解决过程中发生的费用由双方协商解决。协商不成的按照各自承担50%的比例分摊费用。

3.如因不可抗力导致合同无法继续履行的双方可协商解除合同互不承担违约责任。如因甲方原因需要解除合同的应赔偿乙方因解除合同造成的实际损失包括但不限于员工遣散费、设备闲置费等）。如因乙方原因需要解除合同的应赔偿甲方因解除合同造成的实际损失包括但不限于预付款损失、重新招标费用等）。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条承包造价及付款方式

1.承包造价：本工程劳务承包总造价为人民币______元整。

2.付款方式：本合同签订后，甲方需向乙方支付预付款人民币______元整；乙方完成工程量的______%时，甲方需向乙方支付工程款人民币______元整；乙方完成全部工程量并通过竣工验收后，甲方需向乙方支付剩余款项人民币______元整。

第三条工程期限

1.本工程合同总工期为______天，自______年______月______日开始计算。

2.乙方必须严格按照合同工期完成施工任务，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金人民币______元整。

第四条工程质量与验收

1.乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作要求完成施工任务，确保工程质量达到甲方要求。

2.甲方在收到乙方工程竣工资料后，应及时组织