2024电力施工委托合同范本.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方：

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为电力施工项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方进行电力施工项目的事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程预算：__________

第二条合同价格及支付方式

2.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。

2.2支付方式：__________

2.3支付进度：__________

第三条施工期限

3.1开工日期：__________

3.2竣工日期：__________

3.3工期延误：__________

第四条乙方义务

4.1按照合同约定的内容和标准完成施工任务。

4.2保证工程质量，确保工程安全。

4.3遵守国家的法律法规，严格执行施工现场的管理规定。

4.4负责工程进度和协调相关事宜。

第五条甲方义务

5.1按照合同约定的时间和金额支付合同价款。

5.2提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。

5.3协助乙方办理相关施工手续。

5.4负责协调解决施工过程中的不利因素。

第六条违约责任

6.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

6.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据实际情况协商解决。

第七条争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：__________日期：__________

注意事项及解决办法：

1.注意合同双方的资质和能力：确保甲方为电力施工项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位。解决办法：在合同签订前，乙方应向甲方提供其资质证书和相关业绩证明，以确保乙方具备完成工程的能力。

2.注意合同价格及支付方式：明确合同总价、支付方式和支付进度。解决办法：在合同中详细填写合同价格、支付方式和支付进度，确保双方对款项的支付和收取有清晰的认识。

3.注意施工期限：明确开工日期、竣工日期和工期延误的约定。解决办法：在合同中规定具体的开工日期、竣工日期，并对工期延误的情况设定明确的处理办法。

4.注意工程质量和安全：乙方需保证工程质量和安全，遵守施工现场的管理规定。解决办法：乙方应制定完善的质量安全管理措施，并定期向甲方报告工程进度和质量安全情况。

5.注意违约责任：明确双方在未履行合的违约责任。解决办法：在合同中设定违约金等违约责任条款，以确保双方在违约时能够按照合同约定承担责任。

6.注意争议解决：明确双方在履行合同过程中发生争议的解决方式。解决办法：合同中应约定争议解决的途径，如友好协商、调解或向有管辖权的人民法院起诉。

法律名词及名词解释：

1.合同法：是指调整合同双方在合同订立、履行、变更、解除等过程中产生的权利义务关系的法律法规。

2.电力施工项目：指电力系统的新建、改建、扩建、维修等工程。

3.资质证书：指有关部门颁发的，证明企业或个人具备特定业务资格和能力的证书。

4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向对方支付的赔偿金。

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

6.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的行为。

7.工程竣工验收：指工程完成后，由相关部门或甲方对工程的质量、安全、功能等进行检查、评定和验收的过程。

应用场合：

1.适用于甲方作为电力施工项目的业主，乙方作为具有相应资质和能力的施工单位，双方就电力施工项目达成合作的情况。

2.可用于其他类似工程项目的委托与施工合同签订。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等