建设工程施工框架合作协议(2024版) .pdfVIP

建设工程施工框架合作协议(2024版)

合同编号：__________

建设工程施工框架合作协议（2024版）

鉴于委托方拟进行建设工程，根据《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等自愿、

公平公正的原则，就乙方向委托方提供建设工程施工服务事宜，达成

如下协议：

一、合作范围及内容

1.1本协议项下的合作范围包括：（具体列出合作范围，如：建

筑工程的设计、施工、监理等）

1.2乙方应按照本协议约定的条款和双方的商定，为委托方提供

优质的施工服务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

二、合作期限

2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，

自____年__月__日至____年__月__日。

2.2如双方同意续约，应在该协议有效期届满前____个月书面达

成续约协议。

三、工程质量与标准

3.1乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保

工程质量符合____等标准。

3.2乙方应确保工程安全，遵守安全生产法律法规，落实安全生

产责任制，确保工程施工安全。

3.3乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的

违约责任。

四、施工费用及支付

4.1双方应根据工程实际进度，按约定时间和比例支付工程款。

4.2乙方应按照约定的价格向委托方提供施工服务，如有价格变

动，应由双方另行协商确定。

4.3支付方式如下：

（1）____；

（2）____；

（3）____。

五、违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对

方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

5.2乙方如未能按照约定工期完成施工，应按延期天数向委托方

支付违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本协议一式两份，双方各执一份。

7.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本

协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：

__________

代表（签名）：__________代表（签名）：

__________

日期：____年__月__日日期：____年__月__日

一、附件列表：

1.建设工程施工设计文件

2.工程量清单

3.施工组织设计

4.施工图纸

5.工程质量标准

6.安全生产管理制度

7.乙方资质证明文件

8.合同履行过程中产生的其他相关文件

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成施工，视为违约。

2.乙方未按照约定的工程质量标准施工，视为违约。

3.乙方未按照约定支付工程款，视为违约。

4.乙方未按照约定提供施工服务，视为违约。

5.任何一方未履行本协议约定的其他义务，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.建设工程施工框架合作协议：是指甲方和乙方就建设工程施工

服务达成的合作协议。

2.委托方：是指有权委托乙方进行建设工程施工的甲方。

3.承包方：是指接受委托方委托，提供建设工程施工服务的乙方。

4.工程质量：是指工程满足使用目的的性能、安全、美观、耐久

等方面的特性。

5.工期：是指乙方完成施工的时间期限。

6.违约金：是指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误的问题，应及时沟通，调整施工计划，并采

取措施加快施工进度。

2.遇到施工质量问题，应及时停工整改，重新验收，确保工程质

量符合约定标准。

3.遇到工程款支付问题，应及时核对工程