外墙喷漆施工合同7篇.docxVIP

外墙喷漆施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方外墙喷漆工程的施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：外墙喷漆工程

2.工程地点：_________

3.工程内容：外墙喷涂环保乳胶漆，具体施工范围以甲方实际要求为准。

二、施工期限

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工程按时完成。

2.具体施工期限以甲方要求为准，乙方应积极配合甲方施工进度，确保工程顺利进行。

三、施工方式及技术要求

1.乙方应采用先进的施工设备和技术，确保施工质量达到甲方要求。

2.施工前，乙方应对外墙进行清洗，确保墙面干净、平整。

3.乙方应确保涂料质量符合环保要求，并提供相关证明材料。

4.乙方在施工过程中应注意安全、环保，遵守相关法律法规。

四、合同价款及支付方式

1.本工程采用包工包料方式，合同价款为人民币_________元整（￥_________）。该价款包括外墙清洗、涂料购买及施工费用等。

2.甲方应在合同签订后支付合同价款的50%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余50%的款项，即人民币_________元整（￥_________），应在工程验收合格后支付。

3.乙方应提供正规的税务发票，以便甲方进行财务报销。

五、验收及保修

1.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后的合理时间内组织验收，确保工程符合合同要求。

2.保修期为一年。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的墙面脱落、变色等故障，乙方应负责免费维修。

3.保修期结束后，乙方可收取合理的维修费用。具体费用由双方协商确定。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同价款1%的违约金。逾期超过30天的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同价款1%的违约金。逾期超过30天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.如因不可抗力因素导致双方无法按时履行合同义务的，双方应友好协商解决。

七、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件及时审结。

3.判决生效后，双方应认真履行判决义务，确保工程顺利进行。

八、合同生效及变更

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。如需变更或解除合同，应提前通知对方并协商达成一致意见后再行处理。

3.本合同未尽事宜可由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：_________（签字/盖章）

乙方（承包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就外墙喷漆施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：外墙喷漆施工

2.工程地点：_________

3.工程造价：_________

4.施工范围：外墙墙面及附属设施的喷漆施工

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起至工程完工之日止。

2.甲方应确保施工期间的水电供应，确保施工进度。

三、工程质量

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和技术要求，保证施工质量。

2.甲方在收到货物后，应及时进行验收，如有质量问题，应及时通知乙方进行处理。

3.工程质量保证期为一年，自工程完工之日起计。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。

四、付款方式

1.甲方应在合同签订后支付乙方工程总价的30%作为预付款。

2.在施工过程中，甲方应按时向乙方支付工程进度款，确保施工进度。具体支付时间为工程完成50%时支付工程总价的30%，工程完成80%时支付