市政道路工程施工合同书7篇.docx

市政道路工程施工合同书7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方实施市政道路工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：对[具体施工内容]进行建设施工。

4.工程规模：本工程为[工程规模]。

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.合同工期：XX天。

三、质量标准

1.工程质量标准：符合《城市道路工程质量验收规范》等相关规定，达到合格标准。

2.乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币[合同价款]元整。该价款已包括工程所需的材料费、人工费、机械费、管理费、保险费及风险费等所有费用。

2.支付方式：银行转账。甲方应在签订合同后支付乙方合同价款的XX%作为预付款，即人民币[预付款金额]元整；剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

五、竣工验收及结算

1.竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织相关部门进行验收。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。

2.结算：竣工验收合格后，乙方应提交结算报告及相关资料。甲方应在收到结算报告后的XX个工作日内完成结算审核工作。审核无误后，甲方应支付乙方剩余款项。

六、违约责任

1.甲方如未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同价款XX%的违约金。逾期超过XX天的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方如未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同价款XX%的违约金。逾期超过XX天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。

七、不可抗力因素

1.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，可依法解除合同。

2.因不可抗力因素导致工期延误的，乙方应及时向甲方提交书面报告，甲方应在收到报告后的合理时间内进行确认并相应调整工期。

3.因不可抗力因素导致工程量增加的，乙方应及时向甲方提交书面报告，甲方应在收到报告后的合理时间内进行确认并相应调整合同价款。

八、争议解决方式

1.双方因履行合同发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应停止履行合同义务。待法院作出判决后，按判决结果执行。如一方不履行判决义务的，另一方可依法申请强制执行。

2.争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。如争议影响到了合同的正常履行或双方无法继续合作下去的，可依法解除本合同。但解除本合同前必须提前通知对方并协商解除事宜达成一致意见后方可解除本合同并签订解除协议后方可终止本合同关系否则违约方应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。

篇2

发包方（甲方）：[甲方名称]

承包方（乙方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期

1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

2.开工日期：[开工日期]

3.竣工日期：[竣工日期]

4.工期顺延：若发包方原因造成承包方不能按约定日期开工，承包方应通知发包方，工期相应顺延。

三、质量标准

1.承包方应按设计文件及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。

2.承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术的完备性负责。

3.承包方应确保所使用的主要材料和辅助材料符合设计文件及国家有关标准的要求。

4.工程质量应达到国家或专业的质量评定标准。

四、验收与保修

1.承包方应按规定向发包方代表提供质量验收文件。

2.工程质量验收时，凡因承包方原因造成的质量问题，应由承包方负责无条件返工或整改，直至验收合格。