机械设备加工承揽合同范文6篇.docx

机械设备加工承揽合同范文6篇

篇1

甲方（定作人）：

地址：

电话：

乙方（承揽人）：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行机械设备加工事宜，达成如下协议：

一、合同标的

1.甲方委托乙方对以下机械设备进行加工：

（1）设备名称：

（2）设备型号：

（3）设备规格：

2.加工内容：

（1）对设备的某部位进行切削加工；

（2）对设备进行热处理；

（3）其他加工内容。

3.加工完成后，乙方应按照甲方的要求，对设备进行验收并提交验收报告。

二、合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币元整（￥元）。该价款已包含设备加工所需的全部费用，包括但不限于材料费、加工费、检测费等。如甲方需额外支付其他费用，需事先与乙方协商并达成一致意见。

2.甲方应在签订合同后，向乙方支付合同价款的50%作为预付款，即人民币元整（￥元）。剩余50%的价款，即人民币元整（￥元），甲方应在验收合格后支付。如验收不合格，甲方有权拒绝支付剩余价款。

3.乙方应在收到预付款后，立即开始设备加工工作。如因乙方原因，导致设备加工工作未能按时完成，乙方应退还甲方已支付的预付款并赔偿甲方因此造成的损失。

三、合同期限及交付时间

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年。在合同有效期内，双方应履行各自的义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.乙方应在签订合同后，尽快完成设备加工工作。预计交付时间为合同签订后个工作日。如因甲方原因，导致交付时间推迟，双方应协商并达成一致意见。

3.甲方应在收到设备后，尽快进行验收。如验收不合格，甲方应在验收后个工作日内书面通知乙方，乙方应在接到通知后立即进行整改并重新提交验收报告。

四、违约责任及争议解决方式

1.如因乙方的过错导致设备加工工作未能按时完成或设备质量不合格，乙方应退还甲方已支付的价款并赔偿甲方因此造成的损失。同时，乙方应在接到甲方的书面通知后立即进行整改并重新提交验收报告。如因甲方的过错导致设备加工工作未能按时完成或设备质量不合格，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。如双方都有过错，应根据过错程度承担相应的违约责任。

2.在履行合同过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作并尊重法院的判决结果。如因法院判决导致一方承担违约责任或赔偿责任，该方应及时履行判决结果并赔偿另一方因此造成的损失。如因法院判决导致双方均有过错且需要共同承担责任时，双方应根据过错程度承担相应的赔偿责任。

篇2

合同编号：2024-001

甲方（承揽方）：XXX机械制造有限公司

地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号

联系电话：020乙方（委托方）：XXX科技有限公司

地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号

联系电话：020根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方委托甲方加工机械设备一事，达成如下协议：

一、委托加工项目

1.乙方委托甲方加工机械设备，具体为：XXX型号数控车床、XXX型号数控铣床、XXX型号激光切割机。

2.乙方需将需加工的设备图纸、技术要求等相关资料提供给甲方，甲方按照乙方的要求和技术标准，完成设备的加工任务。

二、加工期限

1.乙方需在合同签订后7个工作日内，向甲方提供完整的技术资料和设备图纸。

2.甲方在收到技术资料和设备图纸后，将按照合同约定的期限进行加工。具体加工期限为：数控车床30个工作日、数控铣床35个工作日、激光切割机25个工作日。

三、加工费用及支付方式

1.数控车床的加工费用为人民币XX元，数控铣床的加工费用为人民币XX元，激光切割机的加工费用为人民币XX元。具体费用根据设备的复杂程度和加工难度进行调整。

2.乙方需在合同签订后支付加工费用的50%作为预付款，剩余50%在验收合格后支付。具体支付方式如下：预付款通过银行转账支付至甲方指定账户，剩余款项通过银行转账或支票支付。

四、验收标准及方式

1.甲方加工完成后，需向乙方提供设备加工后的验收报告和验收标准。验收标准需符合《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准。

2.乙方在收到验收报告和验收标准