建设施工合同质量反诉状实用范文6篇.docx

建设施工合同质量反诉状实用范文6篇

篇1

反诉状

反诉人（单位）：[反诉人单位名称]

反诉人（自然人）：[反诉人姓名]

性别：[反诉人性别]

民族：[反诉人民族]

住址：[反诉人住址]

联系电话：[反诉人电话号码]

被反诉人（单位）：[被反诉人单位名称]

被反诉人（自然人）：[被反诉人姓名]

性别：[被反诉人性别]

民族：[被反诉人民族]

住址：[被反诉人住址]

联系电话：[被反诉人电话号码]

反诉请求：

一、请求法院判令被反诉人支付因施工质量问题造成的额外费用[额外费用金额]元。

二、请求法院判令被反诉人支付因工期延误导致的损失[损失金额]元。

三、请求法院判令被反诉人承担本案的反诉费用。

事实与理由：

[反诉人]与[被反诉人]于[合同签订时间]签订了《建设工程施工合同》，合同约定[被反诉人]为[反诉人]进行[具体工程名称]的建设施工。在施工过程中，由于[被反诉人]的原因，导致了工程质量不符合合同约定，且工期延误。为此，[反诉人]不得不额外支付费用进行修复，并造成了相应的损失。具体如下：

一、质量问题

1.在施工过程中，[被反诉人]使用的建筑材料存在质量问题，导致部分工程部位出现裂缝和变形。根据[相关检测机构]的检测报告，这些裂缝和变形是由于材料不合格导致的。

2.由于[被反诉人]的施工工艺不当，导致部分工程部位存在严重的施工误差，无法达到设计要求。这些误差严重影响到了工程的整体质量和功能。

3.在施工过程中，[被反诉人]未能按照合同约定进行质量检测和控制，导致部分工程部位存在安全隐患。这些安全隐患对[反诉人]的使用和安全构成了严重威胁。

二、工期延误

1.由于[被反诉人]的原因，导致工期严重延误，无法按照合同约定的时间完成工程。根据[相关记录]的记录，工期延误了[具体天数]天。

2.由于工期延误，导致了[反诉人]的其他计划受到影响，造成了额外的经济损失。这些损失包括但不限于[具体损失内容]。

三、额外费用和损失计算

1.对于因质量问题导致的额外费用，我们已经委托了[相关机构]进行了详细的评估和计算。根据他们的评估报告，这些额外费用包括但不限于[具体费用内容]。

2.对于因工期延误导致的损失，我们也已经委托了[相关机构]进行了详细的评估和计算。根据他们的评估报告，这些损失包括但不限于[具体损失内容]。

综上所述，[被反诉人]的行为已经严重违反了合同约定，给[反诉人]造成了额外的经济负担和损失。为此，我们请求法院判令[被反诉人]支付相应的费用和损失，并承担本案的反诉费用。

此致

[法院名称]

具状人：[反诉人签名或盖章]

日期：[日期]

篇2

反诉状

反诉人（本案被告）：XXX建设有限公司

地址：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号

法定代表人：XXX，职务：董事长

被反诉人（本案原告）：XXX建筑有限公司

地址：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号

法定代表人：XXX，职务：总经理

反诉请求：

一、请求法院判令被反诉人支付因工程质量问题造成的额外费用共计人民币XXXX元。

二、请求法院判令被反诉人支付因工期延误导致的违约金人民币XXXX元。

三、请求法院判令被反诉人承担本案的全部诉讼费用。

事实与理由：

反诉人与被反诉人于XXXX年XX月XX日签订了一份建设施工合同，约定由被反诉人承建反诉人的办公大楼项目。根据合同约定，被反诉人应当在规定工期内完成施工任务，并确保工程质量符合设计要求和相关标准。然而，在实际施工过程中，被反诉人存在以下严重违约行为：

一、质量问题

在施工过程中，被反诉人未能严格按照设计图纸和施工规范进行施工，导致部分建筑结构存在质量问题。经反诉人多次催促和要求整改，被反诉人才进行了部分修复工作，但至今仍有部分问题未能得到妥善解决。这些质量问题不仅影响了整个建筑物的稳定性和安全性，也严重损害了反诉人的声誉和利益。

二、工期延误

根据合同约定，被反诉人应当在XXXX年XX月XX日完成施工任务，但实际上，由于被反诉人的施工进度缓慢和施工质量问题，导致工期一再延误，直至XXXX年XX月XX日才勉强完成施工。这种工期延误给反诉人带来了严重的经济损失和声誉损害。

三、额外费用

由于被反诉人的施工质量问题和工期延误，反诉人不得不额外聘请专业机构进行质量检测和监督，并支付了额外费用人民币XXXX元。这些费用本应由被