污水管改造工程施工合同8篇.docxVIP

污水管改造工程施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就本污水管改造工程施工事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________污水管改造工程

2.工程地点：_________

3.改造范围：_________

4.改造内容：_________

二、工期及进度

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工程顺利进行。

2.乙方需按照甲方要求的工期完成施工任务，如有特殊情况需及时与甲方沟通。

3.甲方有权对施工进度进行监督，乙方应积极配合。

三、质量与验收

1.乙方应严格按照施工图纸和技术规范施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对施工质量进行抽查，发现问题后应及时通知乙方整改。

3.工程完成后，乙方应组织人员进行验收，确保各项指标达到要求。

4.验收合格后，双方应签订验收报告。

四、合同价款及支付方式

1.本工程采用包工包料的方式，合同总价为人民币_________元整（大写：_________元整）。

2.甲方应在合同签订后支付合同总价的30%作为预付款，即人民币_________元整（大写：_________元整）。剩余款项在工程验收合格后支付。

3.乙方在收到预付款后应立即组织人员进场施工，确保工程顺利进行。

4.甲方有权对乙方提交的结算报告进行审核，发现问题后应及时通知乙方整改。结算报告经甲方审核无误后，双方应签订结算协议。

五、违约责任及赔偿

1.乙方在施工过程中如存在质量问题或工期延误，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或解除合同。

2.因乙方原因造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。具体赔偿金额以甲方实际损失为准。

3.甲方未按照合同约定支付款项的，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付逾期付款利息或解除合同。

4.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，可依法向法院提起诉讼。

六、争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他部分。

3.人民法院受理案件后，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。判决结果出来后，双方应认真执行法院的判决。如有需要上诉的情况，应及时向上一级人民法院提起上诉。

篇2

甲方（发包方）：_________，以下简称甲方。

乙方（承包方）：_________，以下简称乙方。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

4.工程造价：_________。

二、施工工期

1.乙方应严格按照甲方要求的工期组织施工，确保工程质量。

2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、工程质量

1.乙方应确保施工质量符合《市政工程质量验收规范》等相关标准。

2.如因乙方施工质量问题导致工程返工或修复，乙方应承担相应的费用和责任。

四、付款方式

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付时间和金额如下：_________。

2.如因甲方原因未按时支付工程款，甲方应承担相应的违约责任。

五、材料设备供应

1.乙方应确保施工所需材料设备的质量符合标准要求，并按时供应到现场。

2.如因乙方材料设备供应问题导致工期延误或工程质量问题，乙方应承担相应的责任。

六、安全施工

1.乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。

2.如因乙方安全措施不到位导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任。

七、竣工验收

1.工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收。

篇3

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，