北京市建委装饰装修合同范本7篇.docx

北京市建委装饰装修合同范本7篇

篇1

合同编号：XXXX

发包人（甲方）：XXXX

承包人（乙方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰装修工程的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：XXXX

2.工程承包方式：XXXX

3.工程期限：自XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工。

4.工程总价款：人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX元）。

二、工程施工

1.乙方应按照工程设计要求和施工合同约定，全面完成施工任务。

2.乙方应严格按照施工合同约定，确保施工质量符合国家和行业标准。

3.乙方应严格遵守施工合同约定，确保施工期限符合合同约定。

4.乙方应确保施工过程中的安全，采取有效措施防止事故和环境污染。

5.乙方应确保施工场地的整洁，妥善处置施工废弃物。

三、工程验收

1.工程竣工后，乙方应提交工程验收申请，甲方应在收到申请后尽快安排验收。

2.甲方应在验收时按照合同约定和国家相关标准对工程质量进行全面检查。

3.甲方应在验收后出具验收报告，对工程质量、工期等方面进行评价。

4.如果工程存在质量问题，甲方应及时提出并要求乙方进行整改。

四、工程保修

1.乙方应对工程的保修负责，保修期自工程竣工验收之日起不少于XX年。

2.在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应及时进行修复，并承担全部费用。

3.甲方应在保修期结束后，对工程质量进行全面检查，确认无质量问题后，方可终止保修。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金。

3.如因甲方原因造成工程无法按时完成，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

4.如因乙方原因造成工程无法按时完成，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.仲裁或诉讼应在合同签订地的人民法院或仲裁机构进行。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同中不涉及争议部分的条款。

3.甲方和乙方在争议解决过程中，应遵守法律和道德规范，不得损害对方的合法权益。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同的各项约定。

2.合同终止时，双方应友好协商处理相关事宜，确保工程的顺利进行和双方的合法权益不受损害。具体终止方式可参照合同条款或双方协商达成的协议。

3.在合同终止后，乙方应继续完成剩余工程的施工任务，并承担保修责任直至保修期结束。甲方应按时支付剩余款项并履行其他合同义务。如果因一方违约导致合同提前终止，违约方应承担相应的违约责任。此外，如果因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决方案。如协商不成，可依法解除合同并各自承担相应责任。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方装饰北京市XXXX房屋事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：北京市XXXX

2.工程承包方式：包工包料

3.工程期限：XX天

4.工程内容：装饰北京市XXXX房屋，包括XX、XX、XX等。

二、工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币XX元整（￥XX,000.00）

2.支付方式：甲方在签订合同后支付工程价款的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX,000.00）；剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

三、工程质量及验收标准

1.工程质量标准：符合《建筑装饰工程施工及质量验收规范》GB50210-2024的要求。

2.验收标准：按照上述规范进行验收，确保工程质量达到合同约定的标准。

四、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合合同约定；

（2）甲方有义务按照合同约定支付工程价款；

（3）甲方有义务协助乙方完成施工前的准备工作。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要