施工合同争议协议6篇.docx

施工合同争议协议6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于甲乙双方在履行施工合同过程中发生争议，为了明确双方的权利和义务，公平合理地解决争议，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、争议事项

1.施工进度问题：甲方认为乙方在施工过程中存在施工进度缓慢的问题，导致工程无法按时完成。

2.工程质量问题：甲方认为乙方施工的工程质量存在严重问题，需要进行返修。

3.付款条件问题：甲方认为乙方的付款条件存在不公平现象，要求重新协商。

4.合同变更问题：甲方希望与乙方重新协商施工合同的具体条款，特别是关于工期、价格等方面的约定。

二、解决方案

1.针对施工进度问题，乙方应优化施工计划，加强现场施工管理，确保施工进度得到有效控制。同时，甲方应积极配合乙方，提供必要的支持和便利条件。

2.针对工程质量问题，乙方应组织专业人员进行质量检查和返修工作，确保工程质量符合合同约定和相关标准。甲方应监督乙方的返修工作，确保返修质量符合要求。

3.针对付款条件问题，双方应本着公平、公正的原则，重新协商付款条件。乙方应提供详细的报价和费用清单，甲方应认真审核并予以确认。

4.针对合同变更问题，双方应友好协商，就工期、价格等关键条款达成一致意见后，签订书面补充协议。补充协议应明确变更内容、生效时间、双方权利义务等，并加盖双方公章。

三、违约责任

1.若乙方未能按照本协议约定的内容履行义务，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的损失赔偿责任。

2.若甲方未能按照本协议约定的内容履行义务，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方承担相应的损失赔偿责任。

四、争议解决方式

1.协商：双方应首先尝试友好协商，寻求双方都能接受的解决方案。

2.调解：若协商无果，可寻求第三方机构进行调解。调解结果应得到双方的认可和遵守。

3.仲裁：若调解也无法解决问题，双方可将争议提交至仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。

4.诉讼：若仲裁结果仍无法让双方满意，双方可向人民法院提起诉讼。法院将依据相关法律法规进行审理并作出判决。

五、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.在本协议履行过程中如遇到不可抗力因素导致无法继续履行时，双方可协商解除本协议。

5.本协议解释权归甲乙双方共同拥有。如有任何疑问或需要解释时，应由双方共同协商解决。

6.附件：施工合同争议事项明细表（包括施工进度、工程质量、付款条件、合同变更等方面的问题）。

篇2

协议签订时间：XXXX年XX月XX日

协议生效时间：XXXX年XX月XX日

协议双方：

甲方：XXX，地址：XXX，联系方式：XXX。

乙方：XXX，地址：XXX，联系方式：XXX。

鉴于甲方和乙方在履行施工合同过程中发生争议，为了妥善解决争议，双方经友好协商，达成如下协议：

一、争议事项

1.施工合同具体内容存在争议；

2.工程质量问题；

3.工程进度问题；

4.工程造价问题；

5.合同约定以外的其他事项。

二、解决方式

1.协商：双方应首先尝试友好协商解决争议。甲方和乙方可以自愿协商，达成和解。

2.调解：如果协商无果，双方可以请求第三方进行调解。第三方可以是行业协会、建设主管部门或者双方认可的其他机构。

3.仲裁：如果调解也无法解决问题，双方可以将争议提交给仲裁机构进行仲裁。仲裁机构可以是建设主管部门指定的仲裁机构或者双方认可的仲裁机构。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。

4.诉讼：如果仲裁结果仍无法让双方满意，双方可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法院的相关规定和程序。

三、具体条款

1.甲方和乙方在协商过程中应本着友好、公正、合理的原则进行，不得采取过激或者违法手段。

2.调解过程中，第三方应本着公正、客观的原则进行调解，不得偏袒任何一方。

3.仲裁过程中，仲裁机构应依法进行仲裁，确保裁决结果的公正性和合法性。

4.诉讼过程中，双方应遵守法院的相关规定和程序，确保诉讼活动的顺利进行。

5.本协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。双方应认真履行本协议所规定的义务和权利。

6.如果一方违反本协议所规定的义