项目民工合同6篇.docxVIP

项目民工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包给乙方的工程项目达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期及进度

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.乙方须按照甲方提供的进度计划进行施工，如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

三、质量及验收

1.乙方须按照国家和地方的质量标准和技术规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对工程质量进行监督，如发现问题，乙方应及时进行整改。

3.工程竣工后，乙方需提交验收申请，甲方组织验收，如验收不合格，乙方需承担相应的违约责任。

四、付款及结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款，具体支付方式及时间如下：_________。

2.乙方在申请付款时，需提供相应的发票和收据作为凭证。

3.工程结算时，乙方需提交完整的结算资料，甲方审核无误后，双方签订结算协议。

五、安全及文明施工

1.乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。

2.乙方需保持施工现场的整洁和秩序，做到文明施工。

3.如因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方需承担相应的法律责任。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付工程款，需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，需承担相应的违约责任。

3.甲方和乙方在履行合同过程中如发生其他违约行为，需按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。

七、争议解决

1.甲方和乙方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法庭的裁决。

3.判决生效后，双方应认真履行判决结果，如一方不履行判决结果，另一方有权向人民法院申请强制执行。

八、合同生效及变更

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同到期后如需续签，双方应提前进行协商。续签合同应根据实际情况调整合同条款。

4.本合同执行过程中如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方应友好协商解除合同事宜。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方承包给乙方的工程项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期及进度

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.乙方必须严格按照甲方制定的施工进度计划进行施工，确保工期按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保施工质量符合标准。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方在接到申请后应及时组织验收。如验收不合格，乙方应负责返修并承担返修费用。

3.甲方应在验收合格后及时支付乙方相应的工程款项。

四、付款与结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。具体付款时间和金额如下：_________

2.乙方在收到款项后，应向甲方出具正式发票。如因乙方原因导致发票出具不及时，乙方应承担相应的违约责任。

3.工程结算时，乙方应提供完整的结算资料，确保结算的准确性。如因乙方原因导致结算不准确，乙方应承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工期延误或施工质量不符合标准，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________

2.甲方在支付款项时，如因自身原因导致付款不及时，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________