道路建设工程施工合同范本5篇.docx

道路建设工程施工合同范本5篇

篇1

#甲方：[公司名称]

#乙方：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就道路建设工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程要求：[具体工程要求]

二、工期与进度

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.工期延误：如因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

-不可抗力：如台风、暴雨等自然灾害。

-政府政策调整：如交通管制、施工许可等。

-甲方原因：如设计变更、资金不到位等。

三、质量与验收

1.质量标准：本工程质量应达到[质量标准]的要求。

2.验收方法：按照相关法规和行业标准进行验收。

3.质量保证：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

四、合同价款与支付

1.合同价款：本合同价款为人民币[合同价款]元。

2.支付方式：甲方应按以下方式支付款项：

-预付款：合同签订后支付合同价款的[预付款比例]%。

-中期款：工程进展到[中期款支付节点]时支付[中期款金额]。

-尾款：工程竣工验收合格后支付尾款。

五、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按时支付款项或提出不合理要求，应承担以下责任：

-逾期付款的，应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

-造成乙方停工、窝工的，应赔偿乙方相关损失。

2.乙方违约：如乙方未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担以下责任：

-未按期完工的，应按每日[违约金金额]元支付违约金。

-施工质量不符合要求的，应无偿返工并赔偿相关损失。

六、争议解决

1.协商解决：合同执行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向相关仲裁机构申请仲裁。

七、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：有下列情形之一的，合同终止：

-双方协商一致的。

-因不可抗力导致合同无法继续履行的。

-甲方或乙方严重违约，导致合同无法继续履行的。

八、其他约定

1.必威体育官网网址义务：双方应对本合同内容及项目相关信息必威体育官网网址，不得擅自泄露。

2.补充条款：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方公司名称]

法定代表人（签字）：[甲方法定代表人姓名]

日期：XXXX年XX月XX日

联系方式：[甲方联系方式]

地址：[甲方地址]

邮箱：[甲方邮箱]

开户行及账号：[甲方开户行及账号]

税号：[甲方税号]

发票地址：[甲方发票地址]

发票种类：[甲方发票种类]

申请贷款账号：[甲方申请贷款账号]

申请贷款开户行：[甲方申请贷款开户行]

贷款账号：[甲方贷款账号]

贷款开户行：[甲方贷款开户行]

乙方（盖章）：[乙方公司名称]

法定代表人（签字）：[乙方法定代表人姓名]

日期：XXXX年XX月XX日

联系方式：[乙方联系方式]

地址：[乙方地址]

邮箱：[乙方邮箱]

开户行及账号：[乙方开户行及账号]

税号：[乙方税号]

发票地址：[乙方发票地址]

发票种类：[乙方发票种类]

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行道路建设工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________道路建设工程

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工期要求

1.工程开工日期：_________年_________月_________日