标准建筑工地施工合同样书6篇.docx

标准建筑工地施工合同样书6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，甲方通知开工后，乙方应在规定时间内开工。

2.工程工期为______天，从开工之日计算。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因造成工程无法按时开工；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而影响施工进度；

（3）因甲方未按时支付工程款而影响施工进度；

（4）因不可抗力因素而延误工期。

第三条工程质量

1.乙方必须按照设计文件、技术标准、规范施工，确保工程质量。

2.乙方应建立健全工程质量检查制度，对施工过程中的工程质量进行严格检查和控制。

3.甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督，发现质量问题及时提出并要求乙方进行整改。

第四条工程价款与支付方式

1.本工程采用固定单价承包方式，具体单价详见附件。

2.工程价款支付方式如下：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的______%作为预付款。

（2）进度款：工程开工后，甲方每月按乙方完成的工程量计算进度款，并在次月支付。具体支付比例为上月完成工程量的______%。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方根据双方确认的结算金额支付结算款。结算款支付完毕后，乙方应提供完整的结算资料。

第五条竣工验收与结算

1.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后的______天内组织竣工验收。

2.竣工验收时，乙方应提供完整的竣工资料和竣工图。甲方应在竣工验收合格后及时签署验收意见。

3.结算时，乙方应提供完整的结算资料，包括工程量清单、计价表等。甲方应在收到结算资料后的______天内完成结算审核工作。

第六条违约责任与赔偿

1.甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的______%作为违约金。若逾期超过______天，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方若未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的______%作为违约金。若逾期超过______天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担赔偿责任并支付违约金。违约金和赔偿金的数额以实际损失为准。但最高不超过合同总金额的______%。同时，守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因此造成的损失。

第七条争议解决与管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院。如双方协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

篇2

甲方（建设单位）：XXXXXX有限公司

乙方（施工单位）：XXXXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX工地施工

2.工程地点：XXXXXX

3.建筑面积：XXXXXX平方米

4.结构类型：XXXXXX

5.承包范围：本工程按招标文件要求及施工图纸，除甲方另有委托外，全部由乙方负责施工。

二、合同工期

1.