承包工程施工合同6篇.docxVIP

承包工程施工合同6篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并计划于XXXX年XX月XX日开工，于XXXX年XX月XX日竣工。实际竣工日期以甲方验收通过为准。

2.在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：

（1）因自然灾害或意外事件而影响施工；

（2）因甲方原因变更设计或增加工程量；

（3）因甲方未按时支付工程款而导致乙方无法继续施工。

第三条工程质量与验收

1.乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建设工程质量标准》及双方约定的其他标准。

2.工程竣工后，乙方应提交完整的验收资料，并通知甲方进行验收。甲方应在接到验收通知后尽快组织验收，并签署验收意见。如甲方未在规定时间内进行验收，则视为验收通过。

3.如工程质量不符合合同约定或存在严重缺陷，甲方有权要求乙方返工或进行修复。乙方应在接到甲方通知后尽快进行整改，并承担由此产生的全部费用。

第四条工程价款与支付

1.本工程承包总价为人民币（大写）元整（￥元）。该价格为固定价格，不因市场价格波动而调整。具体价格构成详见附件一。

2.甲方应在签订合同后向乙方支付工程款的XX%作为预付款，即人民币（大写）元整（￥元）。预付款在工程验收通过后扣除。

3.甲方应在工程验收通过后向乙方支付剩余工程款，即人民币（大写）元整（￥元）。剩余工程款的支付时间不得晚于验收通过后的XX个工作日。如甲方未在规定时间内支付剩余工程款，则应按每日XX%的比例向乙方支付逾期付款违约金。

第五条违约责任及赔偿金额的计算方法

1.乙方未能按时完成施工任务或工程质量不符合合同约定或存在严重缺陷的，乙方应按合同总价的XX%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。如违约金不足以赔偿甲方损失时，乙方应继续承担赔偿责任。

2.甲方未能按时支付工程款的，应按每日XX%的比例向乙方支付逾期付款违约金。如违约金不足以赔偿乙方损失时，甲方应继续承担赔偿责任。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应向另一方支付合同总价的XX%作为违约金，并赔偿由此造成的全部损失。如违约金不足以赔偿对方损失时，违约方应继续承担赔偿责任。

第六条争议解决方式及管辖法院

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为合同签订地的人民法院。在诉讼过程中，双方应遵守诚实信用原则，积极配合法院进行审理工作。如需申请财产保全或证据保全等法律程序时，应及时向相关法院提出书面申请并缴纳相应费用。同时，双方应共同协助法院进行财产查封、冻结等执行工作，以确保案件能够顺利进行审理并最终作出判决结果。在判决生效后执行过程中若存在异议或需要协商调整时，双方应再次友好协商或通过法律途径解决争议问题。总之，在争议解决过程中应遵循公平、公正、合理原则进行协商和诉讼活动，以维护双方合法权益并促进合同顺利履行完毕。

篇2

#合同编号：XYZ-CSC-2024-001

甲方（发包方）：

公司名称：XYZ建筑工程有限公司

法定代表人：张三

注册地址：北京市朝阳区建国路56号院1号楼

联系电话：138-0013-8000

传真：010-1234-5678

开户银行：中国工商银行北京分行

银行账号：123-4567-8901

乙方（承包方）：

公司名称：ABC施工有限公司

法定代表人：李四

注册地址：上海市浦东新区世纪公园路8号

联系电话：158-8888-8888

传真：021-9999-6666

开户银行：中国建设银行上海分行

银行账号：222-3333-4444

合同签订日期：2024年4月1日

工程名称：北京市朝阳区某小区住宅楼建设工程

工程地点：北京市朝阳区建国路56号院1号楼

合同内容及工程量清单

1.工程内容：

-住宅楼土建施工

-住宅楼装饰装修

-住宅楼水暖电安装

2.工程量清单：