承包工程安装窗户项目合同6篇.docx

承包工程安装窗户项目合同6篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就承包安装窗户项目一事，经甲乙双方协商同意，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.承包范围：本工程的窗户安装，包括材料采购、运输、安装等全部内容。

4.承包方式：本工程采取包工包料的方式进行承包。

二、合同工期

1.乙方进场日期：[进场日期]

2.乙方安装工期：[安装工期]

3.工期顺延：由于甲方原因或其他不可抗力因素导致工程停工或工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的停工费用或延误工期的损失。

三、质量标准与验收

1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方在施工过程中，应做好质量检查记录，确保每一道工序都符合质量要求。

3.工程完工后，乙方应组织人员进行自检，确保工程质量无问题后，再提交甲方进行验收。

4.甲方在收到乙方提交的验收申请后，应在合理的时间内进行验收，并出具书面验收意见。

5.如果验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格为止。

四、合同价款与支付方式

1.工程总价：[工程总价]

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方工程总价的50%作为预付款，待工程验收合格后支付剩余的50%。

3.乙方在收到款项后，应出具合法有效的发票给甲方。

五、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付款项或擅自变更施工内容，应承担相应的违约责任。

2.乙方若不能按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

3.在施工过程中，若因乙方原因造成第三方损失或安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.在合同履行过程中，如有未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.若因本合同产生的纠纷，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

日期：[日期]

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包工程安装窗户项目，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

4.工程造价：_________（大写：_________）

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买并安装窗户。

2.乙方应确保所购窗户质量符合相关标准，并具备相应的安装资质和施工人员。

三、工期及进度

1.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日。

2.乙方应严格按照工期要求施工，确保工程按时完成。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。

四、质量与验收

1.乙方应确保工程质量符合《建设工程质量管理条例》及相关标准的要求。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后及时进行验收，并出具验收报告。如验收过程中发现问题，乙方应及时进行整改。

五、付款方式及期限

1.甲方应在合同签订后向乙方支付工程造价的30%作为预付款。

2.工程进度过半时，甲方应支付工程造价的50%作为中期款。

3.工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的20%款项。

4.乙方应在收到款项后向甲方提供正规的发票和收据。

六、违约责任及赔偿

1.甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因违约给对方造成的实际损失。

2.如因乙方的过错导致工程质量不符合要求或工期延误，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.如因甲方的过错导致合同无法按时履行或无法履行，甲方应承担相应的违约责任。

七、不可抗力及免责条款

1.甲乙双方在履行合同过程中，如遇到不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）