2024建设工程施工转包合同范本.docxVIP

?合同编号：__________

合同签订日期：__________

甲方（转包方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方（承包方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为2024年建设工程的施工单位，现因特殊情况，需将部分工程转包给乙方施工，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程量：__________

1.5工程质量标准：__________

第二条转包范围和条件

2.1甲方同意将上述工程中的__________项目转包给乙方施工。

（1）具有相应的施工资质；

（2）具备施工所需的技术、管理人员和施工队伍；

（3）具备完善的质量、安全、环保管理制度；

（4）无不良施工记录，信誉良好。

第三条转包价格和支付方式

3.1乙方承揽上述工程，应按甲方确定的价格支付。

3.2支付方式：

（1）甲方按照工程进度，每月向乙方支付已完成工程量的80%；

（2）工程验收合格后，甲方再支付剩余的20%。

第四条工期

4.1乙方应按照甲方规定的工期完成工程。

4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

第五条质量与验收

5.1乙方应严格按照设计和规范要求施工，确保工程质量。

5.2工程验收合格后，乙方应将工程资料和钥匙等相关物品移交甲方。

第六条安全与环保

6.1乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规，加强施工现场安全管理。

6.2乙方应做好施工现场的环境保护工作，防止污染和损害。

第七条必威体育官网网址

7.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格必威体育官网网址。

7.2必威体育官网网址期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第八条违约责任

8.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失，应承担违约责任。

8.2乙方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期工程价款×0.5%。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：__________日期：__________

注意事项：

1.仔细阅读合同全文：在签订合同之前，双方应仔细阅读合同全文，确保对合同条款的理解和同意。如有疑问或需要解释的地方，应及时提出，以便双方进行充分的沟通和协商。

2.确认合同主体资格：双方应确认对方的合法主体资格，包括但不限于乙方是否具备相应的施工资质和信誉良好。

3.明确工程范围和内容：双方应明确约定转包的范围和内容，包括工程项目的具体部位、工程量、质量标准等。

4.约定违约责任：合同中应明确约定违约责任，包括违约金的计算方式和逾期支付违约金的期限等。

5.必威体育官网网址条款：双方应严格遵守必威体育官网网址条款，不得泄露对方的商业秘密和机密信息。

6.争议解决方式：合同中应明确约定争议解决方式，包括协商解决和诉讼解决等。

解决办法：

1.对于合同条款的理解和同意问题，双方可以通过充分的沟通和协商来解决，如有必要，可以寻求专业律师的协助。

2.如果对乙方的主体资格有疑问，可以通过查阅乙方的相关资质证书和信誉记录来解决，也可以向相关机构进行核实。

3.对于工程范围和内容的不明确问题，可以通过详细的工程图纸和技术文件来明确，双方也可以就相关问题进行协商和确认。

4.如果发生违约行为，双方应通过友好协商来解决，如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.对于必威体育官网网址条款的违反行为，双方可以通过协商解决，如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.对于争议的解决，双方可以选择通过协商解决，如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.转包方：指将建设工程的一部分或全部转包给其他施工单位的甲方。

2.承包方：指接受转包的施工单位，即乙方。

3.工程量：指建设工程中需要完成的工作量，包括材料、人工、设备等。

4.工程质量标准：指建设工程的质量要求，包括材料、结构、功能等方面的要求。