湖南省建设工程必威体育精装版合同范本8篇.docxVIP

湖南省建设工程必威体育精装版合同范本8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方投资建设的[工程名称]项目，与乙方达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程内容：[工程内容]

二、工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期顺延：如因不可抗力因素导致工程无法按约定工期完成，乙方应书面告知甲方，并提供相关证明材料，以便甲方根据实际情况调整工期。

三、质量与验收

1.工程质量标准：按照《湖南省建设工程质量评价标准》执行。

2.验收标准和方法：按照《湖南省建设工程质量验收规范》执行。

3.验收程序：工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。验收时，乙方应提供完整的验收资料。

四、合同价款与支付

1.合同价款：人民币[合同价款]元整。该价款已包括工程所需的所有费用，但不包括税金。

2.支付方式：银行转账。甲方应在签订合同后XX个工作日内向乙方支付合同价款的XX%作为预付款，剩余款项在验收合格后XX个工作日内支付完毕。

3.乙方在收到款项后，应向甲方提供合法有效的发票。

五、权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量符合标准要求；

（2）甲方有义务按照合同约定支付工程款项；

（3）甲方有义务协助乙方解决施工过程中的相关问题。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项；

（2）乙方有义务确保工程质量符合标准要求；

（3）乙方有义务在验收合格后向甲方提交完整的验收资料。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款项，应自逾期之日起按日向乙方支付逾期付款违约金，直至款项支付完毕。违约金比例为合同价款的XX%。

2.乙方如未按照合同约定完成工程任务，应自逾期之日起按日向甲方支付逾期交付违约金，直至工程任务完成。违约金比例为合同价款的XX%。

3.甲乙双方在履行合同过程中，如因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方的全部损失。

七、不可抗力因素

1.因不可抗力因素导致工程无法按约定工期完成的，双方应友好协商解决工期顺延问题。不可抗力因素包括但不限于以下情况：自然灾害、社会突发事件、政府政策调整等。

2.乙方在不可抗力事件发生后XX个工作日内，应向甲方提交书面通知及相关证明材料。甲方应在收到通知后XX个工作日内予以确认并回复。如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。

八、争议解决与管辖法院

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

2.争议解决时，应以合同条款及交易习惯为依据进行解释和判断。如涉及专业术语或行业标准的，应以相关法规或行业规范为准。如涉及货币金额的，应以合同约定的货币种类及汇率为准。如涉及利息计算的，应以合同约定的利率及计算方式为准。如涉及违约金计算的，应以合同约定的违约金比例为标准进行计算。如涉及其他费用的计算或分摊的，应以合同约定的计费标准或分摊原则进行计算或分摊。如果合同中未明确约定计费标准或分摊原则的，则按照国家有关法律法规的规定执行。如果国家有关法律法规没有规定的，则按照行业惯例执行。如果行业惯例也没有规定的，则按照公平合理原则执行。在争议解决过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并提供相关证据材料。同时，双方也应尊重法院的判断和裁决结果，自觉履行生效法律文书所确定的义务和责任。如有违反者将承担相应的法律责任和后果。

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程的实施，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日