搭建钢架棚做工协议书6篇.docxVIP

搭建钢架棚做工协议书6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方搭建钢架棚事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期及进度

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。

2.甲方有权对乙方的施工进度进行监督，乙方应积极配合，确保施工进度符合甲方要求。

3.如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并采取相应的补救措施。

三、质量与验收

1.乙方应严格按照施工图纸和技术规范施工，确保工程质量符合甲方要求。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，对不符合质量要求的工程，甲方有权要求乙方返工或整改。

3.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。如验收不合格，甲方有权要求乙方返工或整改。

四、付款与结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体付款时间和金额如下：_________

2.乙方应在合同签订后向甲方提交发票，甲方在收到发票后尽快完成付款。如因甲方原因导致付款延误，甲方应支付相应的利息或违约金。

3.工程结算时，乙方应提供完整的结算资料，甲方应在收到资料后尽快完成结算工作。如因乙方原因导致结算延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.乙方在施工过程中如存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。如因乙方原因导致工期延误或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

2.甲方如未按照合同约定向乙方支付工程款，乙方有权要求甲方支付相应的利息或违约金。如因甲方原因导致合同无法继续履行，甲方应承担相应的违约责任。

3.双方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方存在欺诈、胁迫等违法行为，另一方有权要求对方承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。

2.判决生效后，一方不履行判决义务的，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在强制执行过程中，被执行人应当履行生效判决确定的义务。如被执行人拒不履行的，法院可以依法对其采取强制措施。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他义务。如因争议导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决合同终止事宜。如协商无果的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中由法院依法裁决合同终止相关事宜。

篇2

甲方：XXX，身份证号码：XXXXXX

乙方：XXX，身份证号码：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供搭建钢架棚的劳务服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：搭建钢架棚

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：钢架棚的搭建，包括材料准备、运输、安装等。

4.承包方式：包工包料，乙方负责提供所有劳务及材料。

5.施工图纸：详见本合同附件。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.甲方指定施工场地，并提供施工用水、用电等必要条件。

2.甲方负责协调乙方与其他施工单位之间的关系，确保施工顺利进行。

3.甲方按照合同约定支付乙方劳务费用。

（二）乙方权利和义务

1.乙方负责钢架棚的搭建工作，包括材料准备、运输、安装等。

2.乙方应按照施工图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量。

3.乙方应合理安排工期，确保按时竣工。

4.乙方负责清理施工现场，保持环境整洁。

5.乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。

四、质量标准及验收方法

1.本工程采用的质量标准为：按照施工图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。

2.验收方法：由甲方组织相关人员进行验收，验收合格后签订验收报告。

3.