2024水利水电施工合同管理及造价控制.docxVIP

?合同编号：__________

合同双方：

甲方：

名称：____________________________

地址：____________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：_______________________

电子：_______________________

乙方：

名称：____________________________

地址：____________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：_______________________

电子：_______________________

一、工程概况

1.1工程名称：_______________________

1.2工程地点：_______________________

1.3工程规模：_______________________

1.4工程内容：_______________________

1.5工程质量标准：__________________

二、合同价格

2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同价格构成：包括施工图纸及施工技术说明所示的全部工程内容的人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、税金等。

2.3合同价格支付方式：按双方约定的进度节点进行支付。

三、合同工期

3.1开工日期：____年__月__日。

3.2竣工日期：____年__月__日。

3.3工期延误：如乙方原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金。

四、合同履行

4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工技术说明以及相关规范进行施工，保证工程质量达到约定的标准。

4.2乙方应按照约定的工期完成施工任务，如有工期延误，应承担相应的违约责任。

4.3乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的工作要求，确保施工过程中的安全生产。

五、合同争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方完成合同约定的所有义务之日终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（或授权代表）：________

法定代表人（或授权代表）：________

签订日期：____年__月__日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。

解决办法：在签订合同前，双方应认真审查合同内容，确保不违反国家法律法规，必要时可咨询法律专业人士。

2.合同双方应确保所提供的资料、信息真实、完整、准确，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。

解决办法：双方在签订合同前，应对对方提供的资料进行审查，如有疑问，可要求对方提供相关证明文件。

3.合同价款的支付和结算应按照约定的时间和方式进行，确保双方的合法权益。

解决办法：双方应严格按照合同约定的付款节点和金额进行支付，如有争议，可协商解决或依法解决。

4.乙方应按照约定的工期完成施工任务，如有工期延误，应承担相应违约责任。

解决办法：乙方应合理安排施工进度，确保按期完成工程。如因特殊情况导致工期延误，应及时与甲方沟通，并按约定承担违约责任。

5.乙方应确保工程质量达到约定的标准，如有质量问题，应承担修复费用并承担相应法律责任。

解决办法：乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。如发生质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。

6.合同履行过程中如有争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：双方在履行合同过程中，应保持沟通和协作，共同解决可能出现的争议。如无法协商解决，可依法解决争议。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担委托施工任务的一方，即水利水电项目的业主。

2.乙方：指合同中承担施工任务的一方，即具有相应资质的水利水电施工单位。

3.合同签订地：指合同双方约定的合同签订地点。

4.合同履行地：指合同双方约定履行合同义务的地点，通常为工程所在地。

5.法定代表人：指代表法人单位行使权利和履行义务的自然人。

6.授权代表：指被法定代表人授权代表单位行使权利和履行义务的自然人。

7.工程质量标准：指合同双方约定的工程质量要求，通常包括工程质量等级、验收标准等。

8.工期延误：指乙方未按照合同约定的工期