电渣压力焊焊接分项工程承包施工合同8篇.docx

电渣压力焊焊接分项工程承包施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本施工合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

4.承包方式：包工包料

二、工期要求

1.乙方必须按照甲方要求的工期完成施工任务。

2.如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金_________元。

三、质量标准

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合标准要求。

2.如因乙方施工质量问题造成工程返工或整改，乙方需承担全部责任，并向甲方支付相应的违约金。

四、价款与支付方式

1.工程总价：_________元（大写：_________元整）。该价格为包工包料价，包括材料费、人工费、机械费、管理费、税金等全部费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方需向乙方支付工程总价的_________%作为预付款。剩余款项在乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格后支付。具体支付时间和金额以甲方付款凭证为准。

五、双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

（1）负责提供设计图纸和技术规范；

（2）负责施工现场的管理和协调；

（3）负责工程的验收工作。

2.乙方责任与义务：

（1）按照甲方要求组织施工，确保工期和质量符合要求；

（2）负责施工过程中的安全管理工作；

（3）负责施工场地的环境卫生工作；

（4）负责施工过程中的各种记录工作。

六、违约责任

1.如因甲方原因造成工程停工或延期，甲方需向乙方支付相应的违约金。具体金额以双方协商为准。

2.如因乙方原因造成工期延误或质量问题，乙方需向甲方支付相应的违约金。具体金额以双方协商为准。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.双方履行合同义务完毕后，合同自动终止。如有未尽事宜，双方可另行协商补充。

九、其他约定事项

1.乙方在签订合同时需向甲方提供企业资质证明、施工人员身份证明等相关资料。

2.乙方需确保施工场地的环境卫生和安全管理工作得到有效执行。如因乙方原因造成施工场地环境污染或安全事故，乙方需承担全部责任并向甲方支付相应的违约金。具体金额以双方协商为准。

篇2

合同编号：XXXX-WJ-XXXX

发包方：XXXXXX公司（以下简称甲方）

承包方：XXXXXX公司（以下简称乙方）

签订日期：XXXX年XX月XX日

工程地点：XXXXXX

承包范围：

1.电渣压力焊焊接施工；

2.焊接材料及辅助材料的供应；

3.焊接设备的维护与保养；

4.焊接质量的检测与控制。

合同工期：自乙方进场之日起至工程竣工验收之日止。

质量标准：符合国家相关质量标准及甲方要求。

合同价款：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

付款方式：

1.合同签订后，甲方支付乙方预付款XXXX元（大写：XXXX元整）；

2.乙方按合同约定完成工程量后，甲方支付乙方进度款至合同总价的XX%；

3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

双方权利和义务：

1.甲方负责提供施工图纸及技术要求，并监督乙方的施工过程；

2.乙方负责按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量；

3.乙方应遵守甲方的施工进度安排，确保按时完成工程任务；

4.乙方应确保施工过程中的安全与环保，如因乙方原因造成的事故或污染，乙方应承担全部责任。

违约责任：

1.甲方如未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任；

2.乙方如未按照合同约定完成工程任务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的全部损失。

争议解决：

双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

其他约定：

1.本合同未尽