网签版建设工程合同样本5篇.docxVIP

网签版建设工程合同样本5篇

篇1

合同编号：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.工期顺延：如遇下列情况，工期相应顺延：

（1）因甲方原因造成乙方不能按时开工或不能顺利施工；

（2）因不可抗力因素导致工程无法继续进行；

（3）因甲方变更设计或增加工程量而未能及时通知乙方；

（4）其他非乙方原因造成工期延误的情况。

三、质量与验收

1.工程质量标准：执行《建设工程质量评价标准》及相关规定，确保工程质量达到优良标准。

2.验收标准和方法：按照《建设工程质量管理条例》及合同约定进行验收，采用现场检查和材料检验等方法。

3.验收程序：工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收小组进行验收，并出具验收报告。

四、合同价款与支付

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。

2.支付方式：采用银行转账方式支付。具体支付节点如下：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的_________%作为预付款；

（2）进度款：工程完成_________%时，甲方支付乙方合同总金额的_________%；

（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

3.发票开具：乙方在收到款项后，应向甲方开具合法有效的发票。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未能按合同约定支付款项或未能履行其他义务，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方违约责任：如乙方未能按合同约定完成工程或未能履行其他义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

六、不可抗力因素

1.不可抗力因素定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、严重火灾、台风、地震等自然灾害。

2.不可抗力因素影响：如不可抗力因素导致工程无法继续进行，双方应协商解决方案，并调整工期和合同价款。

七、争议解决与管辖法院

1.争议解决方式：如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同履行过程中发生的争议，由双方协商确定的管辖法院管辖。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，甲方通知乙方开工后，乙方应在规定时间内进场施工。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

第三条工程质量

1.乙方必须按照施工图纸、技术要求和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽。

3.工程竣工后，乙方应按有关规定向甲方代表提供完整的过程资料和竣工验收资料。

第四条合同价款及支付方式

1.本合同价款采用固定价格加变更签证的方式确定。固定价格部分已包括在合同附件的工程量清单中，变更签证部分按实际发生并经验收后计入工程结算。

2.支付方式：银行转账。开工前甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款，工程竣工验收合格后XX日内支付至合同总金额的XX%，剩余XX%作为质保金，质保期为XX年，到期后支付。

第五条材料供应及设备管理

1.所需材料由甲方采购供应，乙方应在使用前XX日内向甲方提交材料需求计划。乙方必须严格按照材料需求计划进行领料，不得超领。超领部分按甲方采购供应价格增加XX%后的金额结算。甲方采购供应的材料，如乙方在使用过程中发现存在质量问题，应当立即停止