城市工程施工合同协议6篇.docx

城市工程施工合同协议6篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方城市工程施工事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程造价：__________

二、施工工期

1.乙方应在合同签订后尽快进场施工，确保工程按时完成。

2.施工工期为______天，自合同签订之日起计算。

3.乙方应在施工期间合理安排时间，确保施工进度。如遇不可抗力因素导致施工延误，应及时向甲方说明情况，并协商解决方案。

三、工程质量

1.乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。

2.甲方有权对施工过程进行监督，发现质量问题应及时向乙方提出，乙方应尽快进行整改。

3.工程竣工验收时，甲方应组织相关部门进行验收，确保工程质量符合要求。如验收不合格，乙方应负责返工并承担相关费用。

四、付款方式

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体付款方式为：合同签订后支付工程总价的______%作为预付款；工程竣工验收合格后支付剩余的______%。

2.乙方应在收到预付款后尽快进场施工，并确保工程按时完成。如因乙方原因导致工程延误，甲方有权扣除相应的预付款。

3.甲方在支付工程款时，应确保资金安全，避免向乙方提供虚假支付信息或冒用他人名义进行支付。

五、违约责任

1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.甲方未按照合同约定支付工程款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。具体利率按中国人民银行同期贷款利率计算。

3.乙方未按照合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金。违约金金额为工程总价的______%。同时，甲方有权要求乙方继续履行合同或解除合同。

4.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。

六、争议解决方式

1.甲方和乙方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。

2.法院受理案件后，双方应提交相关证据材料以支持自己的主张。法院将根据事实和法律作出判决。如一方不履行判决义务的，另一方有权向法院申请强制执行。

3.在争议解决期间，甲方和乙方应继续履行合同中的其他义务，确保工程的顺利进行。如因争议导致工程无法继续进行的，双方应友好协商解决解决方案。协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，共同推动案件的解决进程。最终判决生效后，双方应认真履行判决义务，确保工程的顺利完成。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本城市工程施工事项协商一致，特订立本合同协议。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期及进度

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.工程质量标准：_________

4.乙方必须严格按照甲方要求的工期及进度进行施工，并接受甲方的监督与检查。

三、付款方式

1.甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。具体付款节点和金额如下：

（1）开工前，甲方应向乙方支付工程总造价的______%作为预付款。

（2）工程进行到一半时，甲方应向乙方支付工程总造价的______%。

（3）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程总造价的______%。

（4）剩余______%的工程款作为质量保证金，待工程保修期满后一次性支付。

2.乙方在收到甲方支付的工程款后，应按规定向甲方出具发票。

四、质量保证

1.乙方应保证施工质量符合合同约定和相关标准，如因乙方施工质量问题导致工程返工或维修，乙方应承担相应的责任和费用。

2.乙方应在施工过程中加强质量控制，确保工程质量符合要求。

3.