2024吉林省建设工程施工合同范本.docxVIP

?合同编号：__________

甲方（发包方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方（承包方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，双方为明确双方的权利义务，经协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。

第一条工程内容

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程预算：__________

1.5工程周期：自____年__月__日起至____年__月__日止。

第二条乙方的义务

2.1乙方应按照合同约定的内容和标准完成施工任务。

2.2乙方应按照合同约定的工期完成施工。

2.3乙方应保证施工安全，确保工程质量。

第三条甲方的义务

3.1甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款。

3.2甲方应提供施工所需的现场条件和基础设施。

3.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。

第四条工程价款及支付

4.1本工程的价款为____元（大写：__________________________元整）。

（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总额的10%；

（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的50%；

（3）工程验收合格后，支付合同总额的40%。

4.3工程款支付方式为转账，账号及开户行信息如下：

账号：__________

开户行：__________

第五条工程验收

5.1工程验收标准按照国家和行业的相关规范执行。

5.2工程验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。

5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。

第六条违约责任

6.1乙方未按照合同约定的内容和标准完成施工任务的，甲方有权要求乙方承担违约责任。

6.2甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程款的，乙方有权要求甲方承担违约责任。

第七条争议解决

双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：____年__月__日日期：____年__月__日

注意事项及解决办法：

1.工程质量问题：

注意事项：乙方应保证施工安全，确保工程质量。

解决办法：甲方有权要求乙方进行整改，必要时可请第三方专业机构进行评估，费用由乙方承担。若工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。

2.工程进度延误：

注意事项：乙方应按照合同约定的工期完成施工。

解决办法：每延误一天，乙方应支付合同总额的1%作为违约金。若延误超过合同约定的工期，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总额的20%作为违约金。

3.工程款支付：

注意事项：甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款。

解决办法：甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程款的，乙方有权要求甲方承担违约责任。甲方应按照合同约定的付款计划支付工程款。

4.合同履行过程中的争议：

注意事项：双方应按照合同约定履行各自的权利义务。

解决办法：双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.发包方（甲方）：指委托乙方进行施工的一方，负责提供施工所需的现场条件和基础设施，并按照合同约定支付工程款。

2.承包方（乙方）：指承担施工任务的一方，负责按照合同约定的内容和标准完成施工，并保证施工安全，确保工程质量。

3.工程验收：指工程完成后，由甲方组织相关单位进行的质量、安全、进度等方面的检查、评估和确认。

4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。

5.争议解决：指双方因履行合同发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

应用场合：

1.适用于吉林省内的各类建设工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等建设项目的施工合同。

2.适用于甲方为建设工程项目的业主或代表，乙方为具有相应施工资质的承包商或施工单位的情况。

补充条款：

1.环境保护：双方应遵守国家和地方的环保法规，确保施工过程中不对环境造成污染。如违反环保法规，由责任方承担相应法律责任。

2.知识产权：乙方施工过程中涉及到的设计、