小区公寓室外附属工程施工合同协议书模板范本6篇.docx

小区公寓室外附属工程施工合同协议书模板范本6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

三、合同价款

1.本工程合同总造价为人民币：_________元整。

2.结算方式：根据现场实际工程量按定额结算。

四、付款方式

1.本合同签订后，甲方支付乙方合同总造价的XX%作为预付款。

2.工程竣工后，甲方支付乙方合同总造价的XX%。

3.甲方扣除XX%的质保金，待工程保修期满后无质量问题时返还给乙方。

五、保修期限及保修范围

1.保修期限：本工程保修期为XX年。在保修期内，乙方应对本工程的缺陷进行修复。若因甲方原因造成的损坏，由甲方负责修复。

2.保修范围：本工程的全部附属设施及结构部分。易损件及人为损坏除外。

六、双方责任及义务

1.甲方责任及义务：负责办理施工许可证，协助乙方处理好周边关系，确保施工顺利进行。在施工过程中，甲方应积极配合乙方工作，及时提供所需资料。施工结束后，甲方应及时组织验收，并办理结算手续。

2.乙方责任及义务：确保施工质量符合设计要求和相关标准，按时完成施工任务。在施工过程中，乙方应遵守相关法律法规和甲方规定，确保施工安全和环保。施工结束后，乙方应提交完整的施工资料和验收申请。

七、违约责任及赔偿金额的计算方法

1.甲方如未能按时支付预付款或工程进度款，每逾期一天，应向乙方支付合同总造价的XX%作为违约金。如逾期超过XX天，乙方有权终止合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方如未能按时完成施工任务或施工质量不符合设计要求和相关标准，每逾期一天，应向甲方支付合同总造价的XX%作为违约金。如逾期超过XX天，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

八、不可抗力及变更约定

1.因不可抗力导致无法按时履行合同的情况发生时，双方应及时沟通协商解决方案。如需终止合同，双方应友好协商并签订终止协议。

2.合同变更时，双方应签订变更协议。如需终止合同，双方应友好协商并签订终止协议。

九、争议解决方式及管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院扣押相关财产、冻结其银行账户等方式强制其履行义务。若经协商仍无法解决问题，则任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决过程中，双方应友好协商，积极配合对方工作，尽量减少损失。

十、其他约定事项及生效条件本协议自双方签字或盖章之日起生效。未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。如补充协议与本协议内容不一致或存在冲突时，以补充协议为准。本协议一式XX份，甲、乙双方各执XX份。具有同等法律效力。

篇2

甲方（建设单位）：XXX房地产开发有限公司

乙方（施工单位）：XXX建筑有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方开发的小区公寓室外附属工程施工事项达成一致，签订本合同协议书。

一、工程概况

工程名称：XXX小区公寓室外附属工程

工程地点：XXX市XXX区XXX街XXX号

建筑面积：XXX平方米

施工内容：包括但不限于室外道路、排水、照明、绿化等附属工程

二、合同工期

开工日期：XXXX年XX月XX日

竣工日期：XXXX年XX月XX日

合同工期：XX天

三、质量