园林工程大包干式承包施工合同8篇.docx

园林工程大包干式承包施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就园林工程大包干式承包施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

大包干式承包，即乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术要求及施工规范，完成园林工程的全部施工任务。

三、施工期限

1.施工开始日期：_________

2.施工结束日期：_________

3.如有特殊情况，双方可协商调整施工期限。

四、付款方式

1.甲方在签订合同后，向乙方支付工程总价的XX%作为预付款。

2.在施工过程中，甲方根据施工进度，向乙方支付剩余款项。具体支付时间为：_________。

3.乙方在收到款项后，应当向甲方提供正规的发票。

五、质量保证

1.乙方应当确保施工质量符合相关法律法规及合同约定，对施工质量负责。

2.甲方有权对施工质量进行监督，如发现问题，可要求乙方进行整改。

3.如因乙方施工质量问题导致甲方损失，乙方应当承担相应的赔偿责任。

六、安全施工

1.乙方应当加强施工安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。

2.甲方有权对乙方的施工安全进行检查，如发现问题，可要求乙方进行整改。

3.如因乙方施工安全问题导致甲方损失，乙方应当承担相应的赔偿责任。

七、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应当向乙方支付工程总价XX%的违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应当向甲方支付工程总价XX%的违约金。同时，乙方应当继续履行合同义务，直至完成施工任务。如因乙方原因导致合同无法继续履行，乙方应当赔偿甲方因此造成的损失。

3.双方如因违约行为导致对方损失，违约方应当承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

1.双方如因合同履行过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应当继续履行合同义务。如因争议导致合同无法继续履行，双方应当协商解除或变更合同。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应当继续履行合同义务或根据合同约定解除或变更合同。如因争议导致合同无法继续履行且无法协商解除或变更合同，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼并终止履行合同义务。在争议解决期间，双方应当妥善保管相关资料和财产并停止履行合同义务直至争议解决完毕并恢复履行合同义务或根据法院判决解除或变更合同为止。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方园林工程大包干式承包施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

1.本次园林工程采用大包干式承包方式，即乙方负责工程的全部施工任务，包括设计、采购、施工等各个环节。

2.乙方应根据甲方需求，提供详细的设计方案，并按照设计方案进行采购和施工。

3.甲方有权对乙方的施工方案提出修改意见，乙方应积极配合，并按照修改后的方案进行调整。

三、施工期限

1.本次园林工程的施工期限为_____天，自合同签订之日起计算。

2.乙方应在施工期限内完成全部施工任务，并交付甲方验收。

3.如因不可抗力因素导致施工延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。

四、质量要求

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和规范，确保工程安全、美观、实用。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见，乙方应积极配合并改进施工方式。

3.工程竣工后，乙方应提供完整的施工记录和质量保证书，确保工程质量符合合同约定。

五、付款与结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。具体支付方式及时间如下：_________。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交结算申请，甲方应在收到申请后_____天内完成结算审核，并支付剩余款项。