劳务承包承包合同5篇.docxVIP

劳务承包承包合同5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

第二条承包方式

乙方采用包工包料方式承包甲方发包的工程，乙方自行解决施工用的一切机械、工具、材料，并配备技术工人和管理人员，负责工程的施工和管理。

第三条承包范围

1.乙方负责工程的全部施工任务。具体为：基础工程、主体工程、装饰工程、水电安装工程、门窗安装及室内外抹灰等附属配套工程。

2.乙方在施工过程中应遵守甲方的施工进度计划，并应按甲方的要求调整施工工序。

3.甲方只提供建筑图纸及设计变更，不负责其它任何材料供应及施工场地的“三通一平”等工作。

4.甲方只负责整个工程的协调、技术指导和监督及最后工程验收。

第四条施工工期

1.乙方应确保在签订合同后尽快进场施工，施工工期为自合同签订之日起_________天内完成。

2.乙方应确保施工工期固定，不能因施工进度而影响其他工程的施工。如因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方应承担相应的违约责任。

3.如遇下列情况，经甲方确认后工期相应顺延：工程量增加或设计变更较大导致工程量增加；不可抗力导致施工无法进行。

第五条工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作程序组织施工，确保工程质量达到设计图纸要求及合同约定。

2.甲方将按照《建设工程施工质量验收规范》对乙方施工的工程质量进行验收。如乙方施工质量达不到约定要求，甲方有权要求乙方停工并承担违约责任。

3.乙方应在每个施工段完成后及时向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快安排验收。如甲方未按时进行验收，则视为验收通过。

4.如因甲方原因造成工程质量未达到合同约定，则甲方应承担相应的违约责任。

第六条合同价款及支付方式

1.本合同采用固定总价合同，合同总价为人民币_________元整（大写：_________元）。该价款已包括工程所需的所有材料、设备、人工及施工管理等费用。甲方无需再向乙方支付其他任何费用。

2.乙方应确保在施工过程中不会因材料、设备、人工等原因而要求增加费用。如有特殊情况需要增加费用，需经甲方同意后方可调整合同价款。

3.甲方在签订合同后向乙方支付合同总价的_________%作为预付款。剩余款项将在竣工验收后一次性支付。如因甲方原因未能按时支付款项，则甲方应承担相应的违约责任。

4.乙方在收到款项后应向甲方出具合法有效的发票。如因乙方原因未能提供发票，则乙方应承担相应的违约责任。

第七条违约责任

1.如因乙方原因造成工期延误或施工质量未达到合同约定，则乙方应承担相应的违约责任。具体为：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价的_________%作为违约金；同时，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

2.如因甲方原因造成工期延误或未能按时支付款项，则甲方应承担相应的违约责任。具体为：每延误一天，甲方应向乙方支付合同总价的_________%作为违约金；同时，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

3.如因不可抗力导致施工无法进行或合同无法继续履行，双方应及时沟通并协商解决方案。如协商不成，双方均可解除合同并不承担违约责任。但双方应共同承担因此造成的损失。

4.在履行合同过程中，如双方发生争议或纠纷，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。同时，双方应共同承担因此产生的诉讼费用和其他合理费用。

5.双方应妥善保管与本合同相关的所有文件和资料，并应对其必威体育官网网址。未经对方书面同意或根据有关法律法规规定，任何一方不得向第三方泄露相关必威体育官网网址信息。否则，泄露方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务承包给乙方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.