2024《桩基工程分包合同》.docxVIP

?合同编号：__________

单位名称：____________________

单位地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

单位名称：____________________

单位地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方为桩基工程的建设方，乙方为具备相应资质和能力的桩基工程施工分包方，双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方将桩基工程分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程预算：____________________

二、合同价款及支付方式

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：____________%。

2.3甲方支付乙方工程款的方式为：____________。

2.4乙方完成工程后，甲方应在验收合格后____________日内支付剩余工程款。

三、工程质量及验收

3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。

3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。

3.3工程验收合格的，甲方应支付乙方合同约定的工程款。

四、工期及进度

4.1乙方的施工工期为：____________日。

4.2乙方应按照甲方要求的工期进度进行施工，如有延误，应按照甲方的要求承担违约责任。

五、必威体育官网网址条款

5.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以必威体育官网网址，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。

8.2双方在合同履行过程中应相互配合，共同确保工程顺利进行。

8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保提供的信息真实有效，如发生信息变更，应及时通知对方。解决办法：合同中应明确约定信息的准确性和及时更新义务。

2.合同金额、工程量等关键条款需明确具体，避免含糊不清。解决办法：详细描述工程内容，明确工程量计算方法和支付金额的依据。

3.工期进度应符合实际情况，避免过度压缩工期导致工程质量下降。解决办法：根据工程实际情况制定合理的工期计划，并在合同中约定灵活的进度调整机制。

4.必威体育官网网址条款中应明确必威体育官网网址信息的具体范围，以及违约后的责任承担。解决办法：详细界定必威体育官网网址信息的类型和范围，约定明确的违约责任。

5.违约责任应具体明确，如违约金计算方式、赔偿范围等。解决办法：在合同中设定具体的违约责任条款，明确违约行为的认定和违约金的计算方法。

6.争议解决方式应明确，如选择仲裁或诉讼，应明确具体的管辖法院或仲裁机构。解决办法：在合同中约定争议解决的途径和具体的管辖法院或仲裁机构。

法律名词及名词解释：

1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。

2.桩基工程：指建筑物基础工程中，为满足建筑物承载力和稳定性要求，采用桩基础方式进行地基处理的过程。

3.分包：指总包单位将其所承包的工程中的部分工程或者工作量委托给其他具备相应资质的单位或个人完成的行为。

4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照合同的约定向对方支付的金钱。

5.仲裁：争议双方根据仲裁协议，将其争议提交仲裁机构进行审理，仲裁机构作出的具有法律效力的裁决。

6.诉讼：争议双方通过人民法院依法进行的司法审判程序，解决合同争议的方式。

应用场合：

1.适用于甲方作为建设方，乙方作为具备相应资质和能力的桩基工