新版建设施工合同范本6篇.docxVIP

新版建设施工合同范本6篇

篇1

#甲方（发包方）：

公司名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

#乙方（承包方）：

公司名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

#根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程要求：_________

二、合同条款

1.合同价款：

-本次建设施工合同总价为：_________元（大写：_________）。具体费用明细如下：_________。

-支付方式：银行转账。乙方需提供银行账户信息，甲方在签订合同后支付合同款的50%，剩余50%在验收合格后支付。

2.工期约定：

-工程开工日期为：_________年_________月_________日。

-工程竣工日期为：_________年_________月_________日。

-工期延误：如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需支付甲方违约金_________元。

3.质量保证：

-乙方需保证施工质量符合相关标准，并通过甲方的验收。

-乙方在施工中应遵守安全操作规程，确保施工安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方需承担全部责任。

4.竣工验收：

-工程竣工后，乙方需提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后7个工作日内进行验收。验收标准为：_________。

-如验收不合格，乙方需按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。整改后仍不合格的，甲方有权扣除部分或全部合同款项。

5.违约责任：

-如一方违约，违约方需支付违约金给守约方。违约金为合同总价的10%。如违约金不足以弥补守约方的损失，违约方还需赔偿守约方的实际损失。

-如有其他违约行为，双方可协商确定违约责任。协商不成的，可向法院提起诉讼。

6.争议解决：

-如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行合同义务。

-争议解决过程中产生的费用（包括诉讼费、律师费等）由败诉方承担。如双方均有责任，双方应共同承担相关费用。

7.其他约定：

-双方需共同遵守相关法律法规的规定，确保施工活动的合法性。如一方违反法律法规的规定，需承担相应的法律责任。

-双方应必威体育官网网址对方的商业机密和相关信息，不得向第三方泄露。必威体育官网网址期限为工程竣工验收后5年内。如一方违反必威体育官网网址义务，需支付对方相应的必威体育官网网址费用。具体费用双方可协商确定。

-本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。协商不成的，双方可按照国家相关法律法规的规定处理。

-本合同自双方签字盖章之日起生效。合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。副本根据需要制作。合同正副本具有同等法律效力。如需修改或补充合同内容，需经甲乙双方协商一致并签订书面协议。修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将建设工程发包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX元

二、工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期顺延：如遇下列情况，工期可顺延：

（1）因甲方原因造成工程停工的；

（2）因甲方变更设计导致工程量增加的；

（3）因不可抗力造成工程无法按原计划施工的。

三、工程质量及验收

1.工程质量标准：符合《建设工程施工质量验收规范》及相关行业标准。

2.验收方式：按照《建设工程施工质