施工合同补充条款【精品模板】8篇.docx

施工合同补充条款【精品模板】8篇

篇1

一、词语涵义

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称标准条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应秉承诚实守信、公平合理的原则。

二、施工准备

1.设计交底，图纸会审

（1）施工图设计交底，图纸会审等工作，由项目总工或项目经理组织，施工技术人员参加。通过设计交底，图纸会审，解决施工设计中的不明确和矛盾，对设计不合理部分提出意见，完善施工设计。

（2）编制施工组织设计或施工方案，由项目总工或项目经理组织编制，报建设单位（业主）或监理公司批准实施。

2.材料设备供应

本工程所需材料设备，根据工程需要分期分批组织进场，由项目材料设备部负责实施。材料设备供应应保证均衡供应，并应做好材料设备的验收、保管和发放工作。项目材料设备部应建立健全材料设备的采购、运输、验收、保管和发放制度。

3.临时设施、临时道路及水电管线的建设

（1）临时设施的建设由项目办公室负责实施，应合理布局，保证满足工程需要，为职工提供适宜的办公环境。

（2）临时道路及水电管线的建设由项目工程部负责实施，应保证项目施工顺利进行，满足建设单位（业主）及监理公司的要求。

三、施工配合

1.图纸会审和设计交底

（1）图纸会审由项目总工或项目经理组织施工技术人员参加，对设计不合理部分提出意见，完善施工设计。

（2）设计交底由项目总工或项目经理组织施工技术人员参加，解决施工设计中的不明确和矛盾。

2.材料设备供应的配合

材料设备供应应保证均衡供应，项目材料设备部应建立健全材料设备的采购、运输、验收、保管和发放制度，做好材料设备的验收、保管和发放工作。

3.临时设施、临时道路及水电管线的配合

（1）临时设施的建设应合理布局，满足工程需要，为职工提供适宜的办公环境。

（2）临时道路及水电管线的建设应保证项目施工顺利进行，满足建设单位（业主）及监理公司的要求。

四、违约责任及索赔条款

1.违约责任

（1）如因建设单位（业主）或监理公司的原因导致工程停工或工期延误，建设单位（业主）或监理公司应承担相应的违约责任。

（2）如因施工单位的原因导致工程停工或工期延误，施工单位应承担相应的违约责任。

2.索赔条款

（1）建设单位（业主）或监理公司未能按时支付工程进度款或提供必要的设计文件和技术资料，施工单位有权要求建设单位（业主）或监理公司承担相应的违约责任。

（2）施工单位未能按时完成合同约定的工作内容或未达到约定的质量标准，建设单位（业主）或监理公司有权要求施工单位承担相应的违约责任。

五、争议解决条款

1.争议解决方式

本工程在施工过程中如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

2.争议解决的具体程序及规则

（1）协商不成时，双方应首先进行书面沟通，明确表达各自的立场和意见。在沟通过程中，双方应尊重对方的意见和权利，避免激化矛盾。

（2）如协商仍未能达成一致意见，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和诉讼程序的规定，积极配合法院的调查和审理工作。同时，双方也应继续履行合同中未发生争议的部分。

篇2

发包方（全称）：__________

承包方（全称）：__________

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本补充条款，作为《施工合同》的附件，与《施工合同》具有同等效力。

一、词语涵义

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（简称协议条款）组成。其用词用语除法律、法规、规范标准有明确规定外，还具有特定的涵义。

1.甲方：指发包方（全称）__________。

2.乙方：指承包方（全称）__________。

3.工程：指乙方按合同约定进行建设的工程。

4.合同：指建设单位（甲方）和施工单位（乙方）为完成工程建设任务所签订的书面协议。包括合同条件、协议条款及本合同补充条款等项内容。

5.建设单位：指甲方。

6.施工单位：指乙方。

7.工程项目：指乙方按合同约定进行建设的工程项目。

8.竣工验收：指乙方按合同约定完成工程并经甲方组织验收的过程。