解除建设工程施工合同8篇.docx

解除建设工程施工合同8篇

篇1

合同协议

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

鉴于：甲乙双方就本建设工程施工事项，签订了建设工程施工合同（以下简称“原合同”），原合同编号为：_________，原合同生效时间为：_________年_________月_________日。现因原因，双方协商后决定解除原合同，为了明确解除原合同的相关事宜，达成如下协议：

一、解除原合同的时间

双方同意，原合同自本协议生效之日起解除。

二、解除原合同的原因

双方同意，原合同解除的原因为：_________。

三、解除原合同后双方的权利和义务

1.甲方应当在本协议生效之日起五个工作日内，将原合同中未使用的预付款退还给乙方，并出具相关退款凭证。

2.乙方应当在本协议生效之日起五个工作日内，将原合同中的所有施工资料（如施工图纸、技术资料等）移交给甲方，并签署相关移交清单。

3.甲方应当在接收施工资料后，尽快完成施工资料的整理、归档工作，并妥善保管。

4.乙方应当在本协议生效之日起五个工作日内，将原合同中的所有施工设备、人员撤离施工现场，并恢复施工现场的原状。

5.甲方应当在施工现场恢复后，尽快完成现场清理工作，并妥善保管相关清理费用。

四、解除原合同的违约责任

1.双方同意，如一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：违约方应当赔偿因违约给守约方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

2.乙方在违约情况下，还应当承担以下责任：

（1）乙方应当在违约发生后五个工作日内，向甲方提交书面违约情况说明及补救措施方案；

（2）乙方应当在本协议生效之日起十个工作日内，将因违约给甲方造成的全部损失赔偿给甲方；

（3）乙方应当在本协议生效之日起十个工作日内，将其施工设备、人员撤离施工现场，并恢复施工现场的原状。

3.甲方在违约情况下，应当承担以下责任：

（1）甲方应当在违约发生后五个工作日内，向乙方提交书面违约情况说明及补救措施方案；

（2）甲方应当在本协议生效之日起十个工作日内，将因违约给乙方造成的全部损失赔偿给乙方；

（3）甲方应当在本协议生效之日起十个工作日内，完成施工资料的整理、归档工作，并妥善保管。

五、其他约定事项

1.双方同意，本协议生效之日起，原合同中的一切约定、承诺、保证等全部失效。

2.双方同意，本协议未尽事宜，可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.双方同意，本协议争议解决方式为：协商、调解、诉讼或仲裁。具体争议解决方式可由双方协商确定。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。

4.双方同意，本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就解除建设工程施工合同一事达成以下协议，以资共同遵守。

一、合同解除背景

1.合同签订：甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方承接甲方发包的建设工程项目。

2.合同履行情况：合同签订后，乙方进场施工，但在施工过程中遇到诸多困难，导致工程进度严重滞后，且存在重大安全隐患。

二、解除原因及双方权利义务

1.解除原因：由于乙方在施工过程中存在严重违约行为，包括但不限于工程进度滞后、施工质量不符合标准、施工现场管理混乱等，导致甲方无法实现合同目的。

2.甲方权利义务：甲方有权单方解除原合同，并有权要求乙方立即停止施工、撤离施工现场，同时有权要求乙方承担相应的违约责任。

3.乙方权利义务：乙方应立即停止施工、撤离施工现场，并配合甲方完成现场清理工作。乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的全部损失。

三、违约责任及赔偿

1.违约责任：乙方应承担全部违约责任，包括但不限于工程进度滞后、施工质量不符合标准、施工现场管理混乱等所造成的全部损失。

2.赔偿范围：乙方的赔偿范围包括但不限于甲方因此产生的直接损失和间接损失，如工期延误导致的额外成本、因质量问题导致的返工费用、因施工现场混乱导致的安全事故等。

3.赔偿方式：乙方应以货币形式向甲方支付赔偿金，具体金额根据甲方实际损失情况确定。

四、合同解除后的后续事宜

1.工程款结算：甲方有权依据原合同约定，对乙方已