水电施工合同标准版范本6篇.docx

水电施工合同标准版范本6篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

2.工程地点：XXX

3.工程承包方式：乙方包工包料，包工期、包质量、包安全。

4.工程内容：水电施工，包括电缆、电线、配电箱、照明灯具、插座等安装。

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天，自合同签订之日起开始计算。

2.乙方应在合同总工期内完成全部施工任务，并确保工程质量符合约定标准。

第三条工程价款及支付方式

1.工程价款为人民币（大写）XX元整（￥XX元），包含材料费、人工费、管理费等相关费用。

2.甲方应在合同签订后支付工程总价的XX%作为预付款，即人民币（大写）XX元整（￥XX元）。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方需提供正规发票及材料清单等相关凭证，以便甲方进行财务报销。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方应确保施工质量符合《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关标准。

2.工程竣工验收时，甲方应提供必要的技术支持和协助，确保验收顺利进行。

3.乙方应在竣工验收后，向甲方提交完整的工程资料和验收报告。

第五条甲方责任与义务

1.甲方应按时支付工程款项，确保施工进度不受影响。

2.甲方应提供必要的技术支持和协助，确保工程质量符合约定标准。

3.甲方应确保施工现场的安全与文明施工，为乙方提供必要的工作条件。

第六条乙方责任与义务

1.乙方应确保施工进度符合合同约定，按时完成施工任务。

2.乙方应确保施工质量符合《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关标准。

3.乙方应提供必要的施工资料和验收报告，确保竣工验收顺利进行。

4.乙方应确保施工现场的安全与文明施工，遵守甲方的相关规定。

第七条违约责任及赔偿

1.若甲方未按时支付工程款项，乙方有权要求甲方按照合同约定支付违约金。违约金按照每逾期一天支付合同总价的XX%计算。若甲方逾期超过XX天未支付款项，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.若乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。违约金按照合同总价的XX%计算。若因乙方违约给甲方造成其他损失，乙方应予以赔偿。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应赔偿对方因此造成的损失。包括直接损失和间接损失。

第八条合同变更及解除

1.合同签订后，双方应严格遵守合同约定，不得擅自变更或解除。如需变更或解除，应提前XX天书面通知对方，并达成书面协议。

2.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

3.合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜，确保施工成果得到妥善处理。

第九条争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

3.双方同意以法院判决作为解决争议的最终依据。并承诺遵守法院的生效判决。

第十条合同生效及备案

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同的修改、补充应以书面方式进行，并经双方签字盖章后生效。

篇2

#甲方（发包方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

#乙方（承包方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

#根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为确保水电施工质量、进度及保修服务，特签订本合同。

#一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.承包范围：__________

4.施工方式：__________

#二、合同工期

1.开工日期：_