园区工程建设工程施工合同书5篇.docx

园区工程建设工程施工合同书5篇

篇1

发包方（甲方）：XXXX

承包方（乙方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX园区工程建设工程

2.工程地点：XXXX

3.工程规模：XXXX

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同工期：XX日历天

二、承包方式

乙方按甲方提供的施工图纸、要求及说明，采用包工包料方式承包本工程。

三、合同价款及支付

1.工程价款：本工程采用固定单价方式计价，即按双方协商确定的单价乘以实际完成的工程量作为工程价款。具体单价及工程量按附件《工程量清单及报价表》执行。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。乙方按合同约定完成施工任务并提交验收申请后，甲方再支付乙方合同总金额的XX%。剩余XX%的款项在竣工验收合格后支付。具体支付时间以甲方实际付款为准。

四、质量及验收

1.乙方应严格按照施工图纸、要求及说明进行施工，确保工程质量符合甲方要求。甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督。

2.工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方在收到申请后XX个工作日内组织验收。验收标准为施工图纸、要求及说明以及双方协商确定的其他验收要求。验收合格后，甲方应及时支付剩余款项。

五、违约责任

1.甲方逾期支付工程价款或竣工验收不合格，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

2.乙方若未能按合同约定完成施工任务或施工质量不合格，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

六、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。

七、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自义务，确保工程的顺利进行。合同未尽事宜，双方可协商补充。

2.本工程验收合格后，乙方应按规定提交工程结算资料。甲方在收到结算资料后XX个工作日内完成审核工作，并支付剩余款项。如因乙方提交的结算资料不完整或不准确导致审核延误，责任由乙方自行承担。

3.双方应严格遵守必威体育官网网址义务，不得泄露与本合同相关的任何商业机密或技术秘密。如有违反必威体育官网网址义务的行为发生，违约方应承担相应的法律责任。

4.本合同一式XX份，甲、乙双方各执XX份。具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因乙方无法控制的原因而被迫停工的。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币_________元整（￥_________元）。

2.支付方式：_________

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良率不小于_________%）的标准。

2.验收标准按照国家或行业的现行技术规范执行。

3.验收时如发现所承建工程存在质量问题或缺陷，甲方可要求乙方进行整改，直到符合验收标准为止。

4.乙方在工程竣工验收合格后，应提供相关的竣工验收资料。

第五条施工及安全要求

1.乙方必须按照甲方