建筑材料购销合同样本8篇.docxVIP

建筑材料购销合同样本8篇

篇1

甲方（需方）：

地址：

联系人：

联系方式：

乙方（供方）：

地址：

联系人：

联系方式：

鉴于甲方需要购买建筑材料，乙方愿意提供相应材料，双方经友好协商，达成以下购销合同：

一、合同标的

1.甲方同意向乙方购买以下建筑材料：

（1）材料名称：

（2）规格型号：

（3）数量：

（4）单价：

（5）总价：

2.乙方应确保所供材料符合以下标准：

（1）质量符合国家标准和行业规范。

（2）材料品种、规格型号与甲方需求一致。

（3）所供材料为全新、未使用过的正品。

二、付款方式及期限

1.甲方应在签订合同后支付乙方以下款项：

（1）预付款：元。

（2）材料款：元。

2.乙方应在收到款项后按照合同约定向甲方供应材料。

三、交货方式及期限

1.乙方应按照甲方的要求，在合同签订后日内将材料送达甲方指定地点。

2.甲方应确保在收到材料后进行验收，如发现材料质量问题，应及时通知乙方进行处理。

四、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，应承担以下责任：

（1）自逾期之日起，向乙方支付逾期付款违约金。违约金按日计算，标准为未付款项的万分之五。

（2）赔偿乙方因逾期付款所造成的实际损失。

2.乙方如未按照合同约定向甲方供应材料，应承担以下责任：

（1）自逾期之日起，向甲方支付逾期交货违约金。违约金按日计算，标准为未交货材料的合同价的万分之五。

（2）赔偿甲方因逾期交货所造成的实际损失。包括因延误工期而导致的额外费用等。

五、争议解决方式及管辖法院

1.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向以下法院提起诉讼：区人民法院。该法院为双方约定的管辖法院，具有管辖权。双方同意接受该法院的管辖和审理。在诉讼过程中，双方应遵守法院的相关规定和程序，确保案件的公正审理。同时，双方应积极与法院配合，及时提供证据和陈述意见，以便法院能够尽快作出判决。在判决生效后，双方应认真履行判决结果，确保合同的顺利执行。如一方不履行判决结果，另一方有权向法院申请强制执行。

篇2

甲方（采购方）：__________

注册地：__________

乙方（供应商）：__________

注册地：__________

鉴于甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购建筑材料的有关事宜达成如下协议，以兹信守。

一、合同标的

1.甲方同意向乙方采购以下建筑材料（详见附件一：采购清单），乙方同意按照本合同规定的条款和条件向甲方提供该等材料。

二、价格及支付方式

1.乙方同意以附件一中所列的价格向甲方提供建筑的材料，该价格包含但不限于材料成本、运输费用、包装费用等。

2.甲方应在收到货物后的XX个工作日内进行验收，验收合格后XX个工作日内支付货款。支付方式采用银行转账，支付至乙方指定的账户。

三、交货时间及地点

1.乙方应在合同签署后的XX个工作日内将货物交付至甲方指定的地点。

2.交货地址：__________。（具体地址双方另行协商确定）

四、质量保证

1.乙方应保证所提供的建筑材料符合相关国家质量标准，且为全新、未使用过的产品。

2.如因乙方提供的材料质量问题给甲方带来损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、运输及风险

1.运输方式由乙方选择，相关运输费用已包含在合同价格中。

2.货物在运输途中的风险由乙方承担，甲方承担货物送达后的风险。

六、必威体育官网网址条款

1.双方应对本合同的内容和实施过程必威体育官网网址，不得向任何第三方透露。

七、违约责任

1.若甲方未按合同约定时间支付货款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款违约金。

2.若乙方未按合同约定时间交货，每逾期一天，应向甲方支付逾期交货违约金。若因乙方原因逾期交货导致甲方工程延误等损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.若因一方违反本合同的其他约定，导致合同无法履行或履行不当，违约方应赔偿守约方的全部损失。

八、争议解决

篇3

甲方（购方）：_________________________

乙方（销方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方的权益，甲乙双方在平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方购