实用私人施工合同样式7篇.docxVIP

实用私人施工合同样式7篇

篇1

甲方（发包人）：________

乙方（承包人）：________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________

2.工程地点：________

3.工程内容：________

4.工程造价：________

二、施工范围及要求

1.乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求，按照《建设工程施工质量验收规范》等有关规定，完成本工程的施工任务。

2.乙方应保证施工质量，确保工程达到甲方要求的质量标准。如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应的责任和费用。

3.乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。如因乙方安全措施不当导致的事故，乙方应承担相应的责任和费用。

三、工期及进度

1.乙方应根据甲方要求的工期，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。如因乙方施工进度缓慢导致工期延误，乙方应承担相应的责任和费用。

2.乙方应确保施工进度计划的合理性和可行性，并按照计划执行施工任务。如因不可预见因素导致施工进度受到影响，乙方应及时向甲方汇报，并协商解决方案。

四、付款方式及期限

1.甲方应根据合同约定向乙方支付工程款。具体付款方式和期限如下：

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付工程总价的______%作为预付款。

（2）工程进度达到______%时，甲方应向乙方支付工程总价的______%。

（3）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的工程款。

2.乙方应在收到工程款后及时向甲方出具合法有效的发票。如因乙方发票问题导致甲方无法及时付款，乙方应承担相应的责任和费用。

五、违约责任

1.甲方应按时向乙方支付工程款，如甲方违约，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

（1）甲方逾期支付工程款的，应向乙方支付逾期付款违约金。违约金按每日逾期付款金额的万分之五计算。

（2）甲方提前解除合同的，应向乙方支付违约金。违约金按合同总价的百分之十计算。

2.乙方应按时完成施工任务，如乙方违约，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

（1）乙方未能按时完成施工任务的，应向甲方支付违约金。违约金按每日未完成施工金额的万分之五计算。

（2）乙方施工质量不符合合同要求的，应向甲方支付违约金。违约金按合同总价的百分之十计算。

六、争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他部分。如因争议导致本合同无法继续履行的，双方应协商解除本合同。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决过程中，双方应本着公平、公正的原则进行协商和调解。如因一方过错导致争议升级或无法协商解决的，过错方应承担相应的责任和费用。

4.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同具有法律效力，双方应严格遵守并履行本合同约定的义务和责任。如有未尽事宜或需要补充的条款，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

私人施工合同

甲方（业主）：[甲方姓名]

乙方（承包商）：[乙方姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供私人施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

施工内容：[施工内容]

二、合同工期

开工日期：XXXX年XX月XX日

竣工日期：XXXX年XX月XX日

工期：XX天

三、施工合同价款及支付方式

本合同总价款为人民币（大写）[合同总价款汉字大写]，小写[合同总价款小写]。

支付方式：甲方应按乙方完成的施工进度分阶段向乙方支付合同总价款。具体支付时间及金额如下：

1.合同签订之日起XX日内，甲方支付乙方合同总价款的XX%；

2.乙方完成施工进度XX%时，甲方再支付乙方合同总价款的XX%；

3.乙方完成施工进度XX%时，甲方支付乙方合同总价款的XX%；

4.乙方按期完成施工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的剩余款项。

四、