2024年度通用瓷砖铺贴施工劳务合作协议.docx

2024年度通用瓷砖铺贴施工劳务合作协议

本合同目录一览

第一条合作协议的概述

1.1合作协议的签订日期

1.2合作协议的甲方名称和地址

1.3合作协议的乙方名称和地址

第二条瓷砖铺贴工程的范围和内容

2.1工程项目的名称和地点

2.2工程项目的规模和面积

2.3工程项目的施工标准和质量要求

第三条甲方的义务和责任

3.1甲方提供的施工材料和设备

3.2甲方提供的施工图纸和技术要求

3.3甲方对乙方施工过程的监督和管理

第四条乙方的义务和责任

4.1乙方的施工资质和经验

4.2乙方的施工人员和技术设备

4.3乙方的工程进度和质量保证

第五条施工合同的价格和支付方式

5.1工程合同的总价款

5.2工程进度款的支付比例和时间

5.3工程完成后的验收和结算

第六条施工合同的期限和延期规定

6.1工程合同的开工日期和竣工日期

6.2工程延期的原因和责任认定

6.3工程延期对合同价格和支付的影响

第七条施工合同的变更和解除

7.1合同变更的条件和程序

7.2合同解除的条件和程序

7.3合同变更和解除对合同价格和支付的影响

第八条施工合同的违约责任

8.1甲方违约的行为和责任认定

8.2乙方违约的行为和责任认定

8.3违约责任对合同价格和支付的影响

第九条施工合同的争议解决方式

9.1双方协商解决争议的方式和程序

9.2提交仲裁机构解决争议的方式和程序

9.3提交法院解决争议的方式和程序

第十条施工合同的必威体育官网网址条款

10.1双方对合同内容和商务信息的必威体育官网网址义务

10.2必威体育官网网址信息的范围和期限

10.3违反必威体育官网网址条款的责任认定

第十一条施工合同的适用法律和管辖

11.1合同适用的法律

11.2合同争议的管辖法院

11.3合同的签订地和生效地点

第十二条施工合同的附件和附录

12.1合同附件的名称和数量

12.2合同附录的内容和效力

第十三条施工合同的签字盖章

13.1甲方签字盖章的要求和程序

13.2乙方签字盖章的要求和程序

第十四条施工合同的生效条件和效力

14.1合同的生效条件

14.2合同的效力期限

14.3合同失效后的处理方式

第一部分：合同如下：

第一条合作协议的概述

1.2合作协议的甲方名称和地址：甲方名称为X瓷砖铺贴工程有限公司，地址为X省X市X区X路X号。

1.3合作协议的乙方名称和地址：乙方名称为X建筑工程有限公司，地址为X省X市X区X路X号。

第二条瓷砖铺贴工程的范围和内容

2.1工程项目的名称和地点：工程项目的名称为X住宅小区瓷砖铺贴工程，地点位于X省X市X区X路X号。

2.2工程项目的规模和面积：工程项目的总体规模为X平方米，其中包括X平方米的客厅、X平方米的卧室、X平方米的卫生间等。

2.3工程项目的施工标准和质量要求：按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。

第三条甲方的义务和责任

3.1甲方提供的施工材料和设备：甲方应按照合同约定提供所需的瓷砖、水泥、砂浆等施工材料，以及施工所需的机械设备。

3.2甲方提供的施工图纸和技术要求：甲方应提供完整的施工图纸和技术要求，包括瓷砖的尺寸、颜色、铺设方式等详细信息。

3.3甲方对乙方施工过程的监督和管理：甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保施工进度和质量符合合同要求。

第四条乙方的义务和责任

4.1乙方的施工资质和经验：乙方应具备相关的施工资质和经验，能够独立承担瓷砖铺贴施工任务。

4.2乙方的施工人员和技术设备：乙方应提供具备专业技能的施工人员和技术设备，保证施工的顺利进行。

4.3乙方的工程进度和质量保证：乙方应按照合同约定的工期完成施工，并确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。

第五条施工合同的价格和支付方式

5.1工程合同的总价款：工程合同的总价款为人民币X万元，具体金额以实际完成的工程量为准。

5.2工程进度款的支付比例和时间：甲方按照乙方的工程进度支付进度款，支付比例为已完成工程量的70%，支付时间为每月25日前。

5.3工程完成后的验收和结算：工程完成后，甲方应组织验收，验收合格后按照实际完成的工程量进行结算。

第六条施工合同的期限和延期规定

6.1工程合同的开工日期和竣工日期：工程合同的开工日期为2024年2月1日，竣工日期为2024年6月30日。

6.2工程延期的原因和责任认定：工程延期应由甲方和乙方共同协商确定，如因乙方原因导致延期，乙方应承担相应的责任。

6.3工程延期对合同价格和支付的影响：工程延期导致的人工费、材料费等额外费用由甲方承担，甲方有权按照实际情况调整支付比例和时间。

第八条施工合同的违约责任

8.1甲方违约的行为和责任认定：甲方如未按照