2024轮扣式脚手架工程专业分包合同.docxVIP

?合同编号：__________

分包合同书

甲方：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为“2024轮扣式脚手架工程”的建设单位，需对工程进行专业分包，乙方具备完成分包工程的能力和条件，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：2024轮扣式脚手架工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程质量标准：__________

第二条合同范围与内容

2.1乙方承担本合同约定的分包工程的设计、施工、验收、保修等工作。

2.2乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的所有施工任务，并确保分包工程的质量和安全。

第三条合同价格与支付

3.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。

3.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付合同款项。

第四条工期

4.1乙方应在本合同约定的工期内完成分包工程的施工。

4.2因乙方原因导致分包工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第五条质量与验收

5.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证分包工程的质量。

5.2分包工程完成后，乙方应组织甲方、设计方、监理方等进行验收。

5.3分包工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担相应费用。

第六条必威体育官网网址条款

6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格必威体育官网网址。

6.2必威体育官网网址期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

7.2违约方的违约行为给另一方造成损失的，违约方应赔偿损失。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。

解决方案：双方进行尽职调查，核实对方提供的信息，并在合同中明确约定虚假陈述的法律责任。

2.合同价款的支付和结算应严格按照约定的付款节点和比例进行，迟延支付的，应承担迟延履行责任。

解决方案：在合同中明确约定付款时间、付款比例和迟延支付的违约责任，一旦发生迟延支付，按照约定追究违约责任。

3.乙方应按照约定时间和质量标准完成分包工程，如因乙方原因导致工程延期或质量不合格的，乙方应承担违约责任。

解决方案：在合同中设定明确的工期和质量要求，约定违约责任，如乙方未按约定完成工程，应承担相应的违约责任。

4.保护商业秘密和机密信息，违反必威体育官网网址义务的，应承担违约责任。

解决方案：在合同中设定明确的必威体育官网网址义务和违约责任，一旦发生违约行为，按照约定追究违约责任。

5.合同争议的解决应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决方案：在合同中明确约定争议解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等，为解决争议提供明确的法律途径。

法律名词及名词解释：

1.分包合同：分包合同是指总包合同中的部分工程或工作，由分包商承担并完成的合同。

2.甲方：甲方是指承担总包责任，对工程建设项目进行全面管理和监督的当事人。

3.乙方：乙方是指承担分包工程的设计、施工、验收、保修等工作的当事人。

4.合同价款：合同价款是指双方约定的工程总价款，包括工程设计、施工、材料供应等费用。

5.付款节点：付款节点是指双方约定的支付合同价款的时间点，通常根据工程进度和完成情况进行设定。

6.违约责任：违约责任是指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。

7.商业秘密：商业秘密是指不为公众所知悉，具有商业价值并经权利人采取必威体育官网网址措施的技术信息、经营信息等。

8.机密信息：机密信息是指合同双方在履行合同过程中产生的，涉及国家安全、商业秘密和个人隐私等信息。

9.争议解决：争议解决是指通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决合同双方在履行合同过程中产生的分歧和争议。

应用场合：

1.适用于甲方作为建设单位，乙方作为专业分包商的情况，双方就“2024轮扣式脚手架工程”达成专