抹灰合同简单范本的5篇.docx

抹灰合同简单范本的5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.乙方在签订合同时向甲方提供施工总进度计划表，并根据甲方要求提交详细网络计划。

3.乙方必须严格按照甲方要求的工期完成全部工作。如果乙方不能按照合同工期或甲方要求完成施工任务，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

第三条合同价款及支付方式

1.本合同价款为：_________元（大写：_________元）。

2.支付方式：_________。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。具体验收标准按照相关施工规范执行。

2.乙方必须按照甲方要求，分阶段提交中间验收报告，甲方在收到中间验收报告后，应尽快给予答复。若甲方在规定时间内未予答复，则视为中间验收报告已得到甲方认可。

3.最终验收在全部工程完成后进行，甲方在收到竣工验收报告后，应尽快给予答复。若甲方在规定时间内未予答复，则视为竣工验收报告已得到甲方认可。

第五条双方职责与义务

1.甲方职责与义务：

（1）负责办理与工程相关的各种审批手续；

（2）负责协调施工现场关系；

（3）负责提供施工用水、用电；

（4）负责支付工程款项。

2.乙方职责与义务：

（1）乙方必须按照甲方的施工要求和国家有关施工规范施工；

（2）乙方必须做好施工记录，分阶段提交施工报告；

（3）乙方必须做好施工安全措施；

（4）乙方负责提供施工所需的工器具。

第六条违约责任及赔偿损失

1.乙方在施工过程中，如未达到甲方施工工期的要求，甲方有权解除施工合同，并扣除乙方违约金_________元。同时，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

2.乙方在施工过程中，如未达到施工质量的要求，甲方有权要求乙方停工整改，并扣除乙方违约金_________元。同时，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

3.乙方在施工过程中，如有违反安全生产规定的行为，甲方有权要求乙方停工整改，并扣除乙方违约金_________元。同时，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

4.乙方在施工过程中，如有违反合同条款的行为，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任，并扣除乙方违约金_________元。同时，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

5.在施工过程中，如果因乙方原因造成甲方设备、材料损坏或丢失，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

6.如果因乙方原因导致中途停工、窝工或不能按时完成施工任务，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

7.如果因乙方原因在施工过程中出现质量问题或安全事故，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

8.甲方若不按合同约定支付工程款项，每逾期一天，需向乙方支付违约金_________元。同时，由此给乙方造成的一切损失由甲方承担。

9.甲方若违反合同约定，擅自更改施工方案或增加施工内容，由此给乙方造成的一切损失由甲方承担。

10.甲方若在施工前未办理相关审批手续或协调好施工现场关系，由此给乙方造成的一切损失由甲方承担。

11.甲方若未按照合同约定提供施工用水、用电等条件，每逾期一天，需向乙方支付违约金_________元。同时，由此给乙方造成的一切损失由甲方承担。

12.甲方在施工前未与乙方进行充分沟通或擅自更改施工图纸，由此给乙方造成的一切损失由甲方承担。

13.因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法正常履行时，双方均不承担违约责任。但应及时沟通并协商解决方案。

14.合同生效后因一方原因导致合同无法继续履行时（不可抗力因素除外），违约方应赔偿由此给对方造成的一切损失。同时按照合同价款的10%支付违约金给对方。若违约金不足以弥补原告损失时，还应按实际损失赔偿原告。

15.因一方原因导致合同无法继续履行时（不可抗力因素除外），违约方应赔偿由此给对方造成的