施工合同改造工程施工合同8篇.docx

施工合同改造工程施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就乙方对甲方施工合同的改造工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：按照甲方要求进行施工合同的改造工程。

二、工程期限

1.工程造价：______元（人民币）。此造价为包工包料价，包含但不限于人工费、材料费及其他相关费用。具体细节根据甲方提供的工程设计方案及要求进行调整。

2.工期：自合同签订之日起______天内完成。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，经双方协商确定新的工期。

三、工程要求及标准

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸及改造要求进行施工，确保工程质量符合国家标准及合同约定。

2.施工过程中使用的材料应符合国家相关标准，且经过甲方确认。乙方不得擅自更换材料，如有特殊情况需提前通知甲方并征得甲方同意。

3.乙方应遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

四、工程款项支付

1.甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付______%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后支付______%；剩余______%作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。

2.乙方应提供合法有效的税务发票。

五、工程验收及保修

1.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的七日内组织验收。

2.验收合格后，双方签订验收报告。如验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。

3.工程保修期为一年。保修期内，如因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应负责免费维修。

六、违约责任

1.若乙方未按照合同约定的工期完成工程，应支付逾期违约金，违约金按每日工程总造价的______%计算。

2.若甲方未按合同约定支付工程款项，应支付逾期付款违约金，违约金按每日未付款项的______%计算。

3.若因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿修复或重做，并承担由此产生的一切费用。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、附则

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因乙方由于某种原因被迫停工的。

第三条工程价款及支付方式

1.本合同工程价款为：_________元（大写：_________）。

2.支付方式：_________。

第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。

3.甲方代表接到质量验收报告后，应及时给予答复。对不合格工程，甲方代表提出整改意见，乙方应及时进行整改。

4.甲方代表在接到质量验收报告后10日内未予答复，或乙方自行验收后，甲方代表又提出整改意见，由此造成的损失，应由甲方承担。

5.乙方在交付工程时，应提交工程竣工资料。甲方代表接