劳务钢筋分包合同7篇.docx

劳务钢筋分包合同7篇

篇1

发包人（全称）：XXXXXXX（以下简称甲方）

承包人（全称）：XXXXXXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程的劳务钢筋分包事项协商一致，定立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXXX

2.工程地点：XXXXXXX

3.承包范围：钢筋劳务分包

4.承包方式：包工不包料

二、工期

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

2.乙方应在XXXX年XX月XX日开始施工，XXXX年XX月XX日结束施工。

3.工期顺延：因下列原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）工程量变化或设计变更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

三、质量标准

1.乙方必须严格按照施工图纸、设计说明、技术交底记录、变更洽商记录以及国家、地方有关工程质量验收规范施工。

2.乙方需确保钢筋工程达到国家质量验收标准GB50204-2024的合格标准。若未能达到该标准，乙方需承担相应的违约责任。

3.乙方应建立健全质量检查验收制度，确保钢筋工程的每一道工序都有质量检查验收记录。

4.甲方有权随时对钢筋工程进行质量抽查，乙方应积极配合。如甲方发现质量问题，乙方应立即进行整改。

四、劳务报酬及支付方式

1.钢筋工程的劳务报酬按实际完成的工程量计算。具体单价如下：XXXX元/吨。

2.乙方需确保提供的钢筋材料数量准确，若超出设计数量，超出部分的钢筋材料费用由乙方自行承担。若节约材料，节约部分的材料费用归甲方所有。

3.甲方在乙方完成钢筋工程后，会同监理公司、建设单位进行验收。验收合格后，甲方将支付乙方相应的劳务报酬。支付方式一般为银行转账或现金。具体支付方式由双方协商确定。

4.如因甲方原因导致工程停工或延期开工，甲方应支付乙方相应的停工或延期开工期间的劳务报酬。具体支付标准由双方协商确定。

五、安全施工及违约责任

1.乙方应建立健全安全施工制度，确保钢筋工程的安全施工。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

2.如因乙方原因导致工期延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任由双方协商确定。但通常包括支付违约金、赔偿损失等。

3.甲方有权对乙方的安全施工和工程质量进行监督和管理。如甲方发现安全隐患或质量问题，有权要求乙方进行整改或停工整改。由此造成的损失由乙方自行承担。

六、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。如有争议，双方应友好协商解决。协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

篇2

甲方（用工单位）：XXXXXX有限公司

乙方（承包单位）：XXXXXX劳务有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，为明确甲乙双方在劳务钢筋分包工程中的权利和义务，经双方友好协商，达成如下合同协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX项目

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：本项目的钢筋劳务分包工程

4.承包方式：包清工，即乙方负责提供劳务，甲方负责提供材料及施工设备。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.工程质量标准：合格

2.乙方应严格按照施工图纸、设计说明和其他技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价款：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）

2.支付方式：

-乙方完成主体结构钢筋绑扎后，甲方支付合同总价款的XX%；

-乙方完成全部钢筋工程后，甲方支付至合同总价款的XX%；

-甲方在工程竣工验收合格后XX日内，支付剩余合同总价款的XX%。

五、双方权利和义务

1.甲方权利和义务：

-提供施工图纸和技术要求；

-提供施工材料和设备；

-监督乙方的施工质量、进度和安全；

-按合同约定支付劳务费用。

2.乙方权利和