建设工程施工合同简单版6篇.docxVIP

建设工程施工合同简单版6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并于_________年_________月_________日开工。

2.因甲方原因造成开工时间推迟，工期相应顺延。

3.本工程工期为_________天，自开工之日起至工程结束。

第三条工程质量

1.乙方应确保工程质量符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准的要求。

2.甲方有权对工程质量进行监督，发现问题及时提出，乙方应及时进行整改。

3.如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责进行整改，并承担相应的费用。

第四条合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币_________元整（￥_________）。

2.甲方应在合同签订后支付合同价款的_________%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。

3.乙方在工程竣工验收合格后，提交结算报告和结算资料，甲方在收到结算报告和结算资料后应及时进行审查，审查通过后支付剩余款项。

4.甲方不得以任何理由拖延支付工程进度款或结算款。

第五条竣工验收及保修期

1.乙方应在工程竣工验收前提交验收申请，甲方应在收到验收申请后尽快组织验收。

2.竣工验收时，乙方应提供完整的验收资料和记录。

3.保修期自工程竣工验收之日起算，保修期为_________年。在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题负责进行免费维修。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方和乙方应本着诚信原则履行合同义务。如一方违约，应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.因甲方原因造成工程停工、窝工、延期等损失，甲方应赔偿乙方相应的损失。

3.因乙方原因造成工程质量问题、工期延误等损失，乙方应赔偿甲方相应的损失。

第七条争议解决及管辖法院

1.如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为_________人民法院。

第八条合同生效及变更、解除

1.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同所规定的义务。

2.未经双方协商一致，任何一方不得随意变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致后，达成书面协议。

3.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包方（甲方）：_________（签字/盖章）

承包方（乙方）：_________（签字/盖章）

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天

三、合同价款

1.工程总价：_________元（大写：_________元整）

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：按工程进度支付，具体为：预付款_________元，中期款_________元，尾款_________元。

四、工程质量及验收

1.工程质量标准：符合《建设工程质量评价标准》的要求。

2.验收方式：甲方组织相关部门进行验收。

3.验收时间：工程竣工后7个工作日内。

五、违约责任

1.甲方违约：甲方未按照合同约定支付工程款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。甲方在验收过程中故意刁难或拖延的，