烟囱施工合同范本7篇.docx

烟囱施工合同范本7篇

篇1

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方的烟囱施工工程，经甲乙双方协商同意，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：烟囱施工工程

2.工程地点：[具体地址]

3.工程内容：烟囱施工，包括烟囱基础、主体结构、排烟系统等。

4.工程规模：烟囱高度、直径、排风口等具体参数。

二、工期要求

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应建立健全质量管理体系，明确各级人员的质量责任，确保施工过程中的质量控制。

3.甲方有权对乙方的施工质量进行监督，提出整改意见。乙方必须无条件执行。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XX元（大写：XX元整）

2.支付方式：银行转账或支票支付。具体支付方式根据甲方要求确定。

3.乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝支付。

五、违约责任

1.乙方如未能按照合同约定的工期和质量要求完成施工任务，需承担相应的违约责任。

2.甲方如未能按照合同约定支付款项或提供必要支持，也需承担相应的违约责任。

六、其他约定

1.乙方需确保施工现场的安全和环保，遵守相关法律法规。

2.甲方有权对施工现场进行检查和监督，确保施工符合法律法规和合同约定。

3.合同未尽事宜，双方可协商补充。协商不成时，可通过仲裁或诉讼解决。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行各自义务。如需终止合同，应协商达成一致意见。

3.合同终止后，乙方应尽快撤离施工现场，甲方应支付乙方已完成工程的合理费用。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼方式解决。具体选择方式如下：

1.仲裁方式：双方同意将争议提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应遵守仲裁结果。

2.诉讼方式：双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决结果出来后，双方应遵守法院判决。若一方不履行判决义务，另一方有权向法院申请强制执行。在执行过程中所产生的费用由违约方承担。若双方均有过错，则各自承担相应的责任。

九、合同附件及说明

1.双方协商确定的其他具体事项可在合同附件中详细列明。附件作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。若有不明确事项，以合同为准。

2.本合同未尽事宜可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。若协商不成，可按照争议解决方式处理。

3.本合同一式XX份，甲方XX份，乙方XX份。合同自双方签字盖章之日起生效。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行烟囱施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________烟囱施工工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：烟囱基础、主体结构、内衬、外粉刷等施工。

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

三、工程价格及支付方式

1.工程总造价：______元人民币（大写：______元整）。具体造价根据实际施工内容及工程量计算。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；

（2）工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。

2.甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按照国家和地方相关规范、标准执行。

3.如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿返工并承担相应损失。

五、工程安全及文明施工

1.乙方应严格遵守安全生产法规，加强施工