- 1、本文档共21页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
劳务公司分包合同5篇
篇1
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方工程劳务分包给乙方事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:_________
2.工程地点:_________
3.工程内容:_________
4.承包范围:_________
二、合同工期
1.开工日期:_________
2.竣工日期:_________
3.合同工期:_________
三、质量标准与要求
1.工程质量标准:_________
2.乙方应根据甲方的要求,结合工程实际情况编制详细施工方案,报送甲方审批。甲方审批通过后,乙方方可施工。
3.乙方在施工过程中应严格按照甲方要求和国家相关规范施工,确保工程质量。甲方有权对施工过程进行监督,提出改进意见和要求。
4.工程竣工后,乙方应按规定进行质量自检,并提交质量验收申请。甲方在收到申请后,应尽快组织人员进行质量验收。验收过程中,乙方应积极配合甲方进行必要的检测、试验等工作。
5.在验收过程中,如发现有不符合质量要求的部位或项目,乙方应按要求进行整改或返修。整改或返修的费用由乙方自行承担。
6.工程质量验收合格后,乙方方可交付甲方使用。在保修期内,乙方应对其施工的工程质量负责,如发生质量问题或损坏,乙方应及时进行修复或更换。
四、合同价款与支付方式
1.合同价款:根据工程实际结算。
2.支付方式:银行转账。甲方在确认结算金额后,将款项转入乙方指定账户。乙方需提供相应的发票和结算单据。
3.乙方在收到款项后,应按规定向甲方提供发票和结算单据的复印件。甲方在收到发票和结算单据的复印件后,应尽快完成审核工作。审核通过后,甲方将款项转入乙方指定账户。
4.乙方在收款时,应确保收款账户与合同中的账户一致。如因账户不一致导致收款延误或无法收款,由此造成的损失由乙方自行承担。
5.在施工过程中,如因甲方原因导致工程停工或延期开工等情形,由此给乙方造成的实际损失由甲方承担。但乙方需及时与甲方沟通协商解决方案。
五、违约责任及赔偿损失
1.违约责任:如一方违约,违约方应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据违约方的原因和程度来确定。例如,如因违约方原因导致工程延期或质量问题等情形,违约方应承担相应的赔偿责任和违约金等费用。
2.赔偿损失:如一方违约给另一方造成实际损失时,违约方应赔偿因此给另一方造成的全部损失。具体损失包括但不限于直接损失和间接损失等情形。例如,如因违约方原因导致工程无法按时交付使用等情形,违约方应赔偿因此给发包方造成的全部损失。
六、争议解决方式及管辖法院
1.争议解决方式:如双方在履行合同过程中发生争议时,应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中,双方应遵守相关法律法规的规定和程序要求等情形。同时,双方也应积极协商解决争议问题并达成和解协议等情形。
2.管辖法院:本合同的管辖法院为合同签订地所在法院。具体管辖法院应根据实际情况确定。在诉讼过程中,双方应尊重法院的判断和裁决结果等情形。同时,双方也应积极履行判决结果并承担相应的法律责任等情形。
七、合同生效与终止条件及方式
1.合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前,双方应确保合同条款的履行和遵守等情形。同时,双方也应积极协商并解决可能存在的问题或争议等情形。
篇2
甲方:XXX(以下简称甲方)
乙方:XXX(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
1.工程名称:XXX
2.工程地点:XXX
3.工程内容:XXX
第二条:合同工期
1.开工日期:XXXX年XX月XX日
2.竣工日期:XXXX年XX月XX日
3.合同工期:XX天
第三条:劳务分包范围及工作内容
1.分包范围:本工程劳务分包范围包括但不限于以下内容:
(1)基础工程;
(2)主体结构工程;
(3)装饰装修工程;
(4)安装工程;
(5)试验及检测。
2.工作内容:乙方应根据甲方提供的施工图纸、设计说明、相关规范及行业标准,按照合同约定的质量、工期要求,完成劳务分包范围内的全部工作内
您可能关注的文档
最近下载
- 果树嫁接教学计划与大纲.doc
- (高清版)B/T 24421.1-2023 服务业组织标准化工作指南 第1部分:总则.pdf VIP
- 活动一《该对它们说”不“吗》课件综合实践活动二年级上册ppt.pptx VIP
- 常用卫生健康法律法规汇编.docx
- 浅谈小学班主任培育学生核心素养的策略.docx VIP
- 《人文英语三》课程边学边练答案.pdf VIP
- 食品饮料行业深度报告:复盘14年大盘与白酒产业周期的错位牛市,如何布局本轮白酒行情?.docx
- 人教版四年级上册数学(新插图) 第2课时 条形统计图(2) 教学课件.pptx
- QBT 1333-2018 背提包国家标准.pdf
- 八年级生物上册复习提纲.docx VIP
文档评论(0)