停工补助协议书8篇.docxVIP

停工补助协议书8篇

篇1

甲方：XXX公司（以下简称“甲方”）

乙方：XXX公司（以下简称“乙方”）

鉴于乙方因不可抗力因素导致停工，甲方为保障乙方权益，特制定本停工补助协议书。

一、协议目的

本协议旨在明确甲方对乙方的停工补助责任，保障乙方的合法权益，促进双方友好合作。

二、停工原因及影响

乙方因不可抗力因素导致停工，对甲方及乙方的生产经营产生了重大影响。甲方充分理解乙方的困境，并愿意提供必要的支持与补助。

三、补助内容及标准

1.甲方将根据乙方的实际停工天数，按照每日XXX元的标准向乙方支付停工补助费。补助费将按月结算并支付给乙方。

2.甲方将承担乙方因停工导致的设备折旧费用。具体费用根据乙方提供的设备折旧证明进行结算。

3.乙方在停工期间需支付的租金、水电费等必要费用，甲方将根据乙方提供的有效凭证进行核实并支付。

4.甲方将协助乙方解决因停工导致的员工工资支付问题。具体协助方式及费用另行协商。

四、支付方式及时间

1.停工补助费、设备折旧费用及必要费用将按月结算并支付给乙方。具体支付时间如下：

-停工补助费：每月XX号前支付上月停工补助费；

-设备折旧费用：每月XX号前支付上月设备折旧费用；

-必要费用：每月XX号前支付上月必要费用。

2.甲方将通过银行转账方式将款项支付至乙方指定账户。

五、双方权利与义务

1.甲方有权监督乙方停工情况，并核实乙方提供的各类凭证的真实性。

2.乙方应如实提供停工天数、设备折旧证明及必要费用的凭证，并配合甲方完成相关费用的结算工作。

3.乙方在停工期间应确保员工权益，及时支付员工工资，并遵守相关法律法规。

4.因不可抗力因素导致停工持续超过XX个月的，双方应协商解决本协议的履行问题。

六、协议生效与终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个月。有效期满后，如双方无异议，可自动续签。

2.在协议有效期内，如因不可抗力因素导致停工结束，本协议自动终止。甲方将按照本协议约定的内容向乙方支付相关费用。

3.任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。

七、其他事项

1.本协议未尽事宜，可由双方协商解决，并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。每份合同都具有同等法律效力。

篇2

甲方（建设单位）：[公司名称]

乙方（施工单位）：[公司名称]

鉴于甲方原因，导致乙方在履行合同过程中遇到停工情况，为了保障乙方的合法权益，甲方愿意向乙方提供停工补助。为明确双方的权利和义务，特签订本协议。

一、协议背景

1.甲方原因导致的停工情况。

2.乙方在履行合同过程中遇到的实际困难。

二、协议目的

1.保障乙方的合法权益。

2.明确双方的权利和义务。

3.促进双方友好协商解决相关问题。

三、协议内容

1.甲方同意向乙方提供停工补助，具体补助金额和方式如下：

（1）补助金额：人民币[具体金额]元。

（2）补助方式：银行转账，具体账户信息如下：

-银行名称：[银行名称]

-账户名称：[账户名称]

-账号：[账号]

2.甲方应在协议签订后[具体日期]内完成补助款项的支付。

3.乙方应确保所提报的账户信息真实有效，并承担因账户信息错误导致的所有损失。

4.甲方在支付补助款项后，有权要求乙方提供相应的发票作为凭证。

5.乙方应在收到补助款项后[具体日期]内向甲方出具正式的发票。

6.如因甲方原因导致支付延误，甲方应支付相应的利息，利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。

7.乙方在履行合同过程中遇到的其他问题，可另行协商解决。

8.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体日期]。

9.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

四、违约责任

1.甲方如未按照协议约定时间支付补助款项，应支付相应的违约金，违约金按照协议总金额的千分之五计算。

2.乙方如未按照协议约定时间向甲方出具发票，应支付相应的违约金，违约金按照协议总金额的千分之五计算。

3.双方如因违约行为造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。

五、争议解决

1.本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。