施工合同浮动价格8篇.docx

施工合同浮动价格8篇

篇1

本协议由以下双方签订：

甲方（业主）：[XX公司/个人]，地址：[XX地址]，联系电话：[XX电话]

乙方（施工方）：[XX公司/个人]，地址：[XX地址]，联系电话：[XX电话]

鉴于甲方委托乙方进行施工，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，签订本施工合同浮动价格协议，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

工程名称：[XX工程]

工程地点：[XX地点]

施工范围：[XX施工范围]

二、合同价格及支付方式

1.合同价格：本合同采用浮动价格，即合同价格根据市场行情及实际施工情况进行调整。具体价格以双方另行签订的补充协议为准。

2.支付方式：甲方应按照补充协议约定的时间和方式向乙方支付合同款项。支付时应以银行转账方式支付至乙方指定账户。

三、施工工期

1.施工工期：本工程工期自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。具体开工时间以甲方书面通知为准。

2.工期延误：如因甲方原因导致工期延误，乙方应书面通知甲方，甲方应在收到通知后尽快确认并书面回复。因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应责任。

四、双方权利和义务

1.甲方权利和义务：

-甲方应确保施工场地具备施工条件，并提供必要的协助和配合。

-甲方应按照补充协议约定的时间和方式支付合同款项。

-甲方应监督乙方的施工质量和进度，并提出合理意见和建议。

2.乙方权利和义务：

-乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工质量符合要求。

-乙方应按照补充协议约定的工期完成施工任务，并确保施工进度符合要求。

-乙方应遵守施工过程中的各项安全规定，确保施工安全。

-乙方应配合甲方的监督工作，及时整改存在的问题。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照补充协议约定的时间和方式支付合同款项，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并有权解除合同。

2.乙方违约责任：如乙方未按照补充协议约定的工期完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。具体违约金数额以补充协议约定为准。

六、争议解决

1.争议解决方式：双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.适用法律：本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国的法律。

七、其他事项

1.不可抗力：因不可抗力因素（如战争、地震、火灾等）导致合同不能履行的，双方均不承担违约责任。但双方应书面确认合同终止，并尽力协助对方减轻损失。

2.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定工期届满且双方权利义务履行完毕后终止。

3.补充协议：双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容应详细、具体，并明确双方的权利和义务。

甲方（业主）：[XX公司/个人]

代表人（签字）：[XX签字]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（施工方）：[XX公司/个人]

代表人（签字）：[XX签字]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、合同价格及调整

1.合同价格：本工程采用浮动价格制度，即工程价款根据市场情况和实际施工情况进行调整。具体调整方式如下：

（1）材料价格调整：根据市场情况，乙方有权对主要材料价格进行调整，但调整幅度不得超过市场价格的10%。甲方将在支付工程进度款时按照调整后的价格进行支付。

（2）人工费用调整：根据市场情况和施工实际情况，乙方有权对人工费用进行调整。甲方将在支付工程进度款时按照调整后的价格进行支付。

（3）其他费用调整：根据施工实际情况，乙方有权对其他费用进行调整。甲方将在支付工程进度款时按照调整后的价格进行支付。

2.价格调整程序：乙方应在每月底前向甲方提交本月实际施工情况报告，包括材料采购、人工费用支出、其他费用支出等详细信息。甲方将在收到报告后5个工作日内进行审核并确认调整后