2024小工程施工合同书范本.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于甲方为履行合同目的，需要乙方提供相关的小工程施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。

第二条工程价款

2.1乙方向甲方提供的工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。

2.2工程价款的支付方式为：____。

第三条乙方的义务

3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程施工。

3.2乙方应保证工程质量，确保工程安全。

3.3乙方应按照合同约定的时间、地点、质量标准完成工程，并接受甲方的监督和检查。

第四条甲方的义务

4.1甲方应按照合同约定的时间、地点、质量标准向乙方支付工程价款。

4.2甲方应协助乙方完成工程施工，提供必要的施工条件。

4.3甲方应对乙方施工过程中出现的问题给予及时解决。

第五条违约责任

5.1乙方未按照约定的时间、地点、质量标准完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

5.2甲方未按照约定的时间、地点、质量标准向乙方支付工程价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

第六条其他约定

6.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：____年__月__日日期：____年__月__日

注意事项及解决办法：

1.工程质量问题：乙方应保证工程质量，如出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。若因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

解决办法：乙方应加强质量控制，确保工程质量。一旦发现质量问题，乙方应立即采取措施予以修复，并承担相应费用。对于因质量问题导致的损失，乙方应根据实际情况进行赔偿。

2.工程进度延误：乙方如未按照约定的时间完成工程，应支付违约金。违约金计算方式为：每延误一天，乙方应支付合同总价款的千分之五作为违约金。

解决办法：乙方应合理安排施工进度，确保按期完成工程。如因特殊情况导致工程进度延误，乙方应及时与甲方沟通，寻求延期施工的机会。乙方应按照约定支付违约金。

3.合同争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：在合同履行过程中，双方应积极沟通，妥善解决争议。如协商无果，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼，寻求法律途径解决争议。

涉及的法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。

2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。

3.工程价款：指乙方完成工程施工所需支付的金额。

4.违约金：指一方违反合同约定时，应支付给另一方的经济赔偿。

5.工程质量：指工程满足规定要求的基本特性，包括安全性、可靠性、适用性、耐久性等。

6.工程工期：指合同约定的乙方完成工程施工的时间。

7.合同争议：指合同双方在履行合同过程中产生的意见分歧或矛盾。

8.友好协商：指合同双方在发生争议时，通过相互尊重、平等对话的方式寻求解决方案。

9.人民法院：指中华人民共和国人民法院，是国家审判机关。

应用场合：

1.小型建筑工程的施工合同，如室内装修、外墙粉刷、园林绿化等。

2.临时性工程或单项工程的合作协议，如临时搭建、活动布置等。

3.需要明确工程质量、工期及价款支付等条款的施工合同。

补充条款：

1.工程变更：如工程内容、工程量、工程工期等发生变更时，双方应签订补充协议，明确变更内容及其影响。

2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行时，双方应协商调整工程工期和价款支付等事项。

4.必威体育官网网址条款：双方应对合同内容和工程施工过程中的商业秘密予以必威体育官网网址，未经对方同意不得泄露给第三方。

5.争端解决：如双方在合同履行过程中发生争端，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

附件列表：

1.工程图纸及相关技术资料

2.工程量清单

3.乙方资质证明文件

4.工程保证金收据

5.工程保险单据

6.双方签订的补充协议

7.其他与合同履行相关的文件和资料