正规公路施工合同范本（通用版）8篇.docx

正规公路施工合同范本（通用版）8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方公路工程项目的施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________公路施工工程

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程要求：按照甲方提供的施工图纸和验收标准，完成本工程的施工任务。

二、工期要求

1.开工日期：_________年_________月_________日

2.竣工日期：_________年_________月_________日

3.工期：_________天

三、质量要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和验收标准进行施工，确保工程质量符合标准。

2.乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行全面质量控制，确保工程质量达到优良标准。

3.甲方有权对乙方的施工质量进行监督检验，并提出改进意见。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币_________元（大写：_________元整）

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：根据工程进度进行支付，具体支付节点由甲乙双方协商确定。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付合同价款或未提供必要的技术支持和资料，导致乙方无法按时开工或无法完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合标准，乙方应承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

1.协商调解：首先通过协商调解解决双方之间的争议。

2.仲裁：协商调解不成的，任何一方可向相关仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应遵守仲裁裁决结果。

3.诉讼：如果仲裁结果仍无法解决双方之间的争议，任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼判决具有法律效力，双方应遵守判决结果。

七、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：在合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可提前终止合同。具体终止事宜由甲乙双方协商确定。

八、其他约定事项

1.必威体育官网网址条款：甲乙双方应对本合同内容及施工过程中的相关信息必威体育官网网址，不得擅自泄露给第三方。

2.安全施工：乙方应建立健全安全施工管理体系，确保施工过程中的安全环保措施得到有效执行。甲方有权对乙方的安全施工进行监督指导。

3.不可抗力：如遇不可抗力导致无法按时开工或无法完成施工任务，双方应协商解决方案。具体解决方案由甲乙双方协商确定。

4.双方协商：本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。

九、合同条款的修改和补充

1.合同条款的修改和补充应由甲乙双方协商确定，并以书面形式进行补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.双方协商一致的修改和补充内容应明确具体，并由甲乙双方签字盖章确认后生效。任何口头协议或未经双方签字盖章的书面协议均视为无效协议。

3.在合同执行过程中，如遇到新情况、新问题或双方协商一致需要对合同条款进行修改和补充时，应及时进行协商并签订补充协议。避免产生不必要的纠纷和损失。

4.双方协商一致的修改和补充内容应确保符合相关法律法规的规定，不得违反国家法律法规的强制性规定。否则，该协议内容将视为无效协议。同时，双方也应确保修改和补充内容的合法性和合规性，避免违反相关法律法规的风险。

5.在协商修改和补充合同条款时，双方应遵循公平、公正、诚实信用的原则进行协商。确保修改和补充的内容能够平衡双方的权益和义务，并符合法律法规的规定。避免出现不公平、不公正或损害对方合法权益的情况。

6.对于修改和补充合同条款的内容涉及第三方权益或法律法规规定应当办理批准、登记等手续的，应依照其规定办理相关手续后方可生效。同时，双方也应积极配合相关部门进行审查和批准工作，确保修改和补充内容的合法性和有效性。

篇2

公路施工合同

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方公路施工工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________公路施工工程

2.工程地点：_______