硅藻泥工程施工合同(2024版).docxVIP

硅藻泥工程施工合同(2024版)

本合同目录一览

第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程工期

第二条施工单位

2.1施工单位名称

2.2施工单位资质

2.3施工单位负责人

第三条施工内容

3.1施工范围

3.2施工工艺

3.3施工材料

第四条施工进度

4.1施工计划

4.2进度调整

4.3验收标准

第五条质量要求

5.1质量标准

5.2质量验收

5.3质量保证期

第六条合同价款

6.1工程造价

6.2工程计量

6.3付款方式

第七条交工验收

7.1验收条件

7.2验收程序

7.3验收标准

第八条违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

8.3违约处理

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

第十条合同生效

10.1合同生效条件

10.2合同生效时间

10.3合同解除条件

第十一条合同变更

11.1变更条件

11.2变更程序

11.3变更效力

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3违约责任

第十三条合同解除

13.1解除条件

13.2解除程序

13.3解除效力

第十四条其他约定

14.1法律适用

14.2合同附件

14.3合同份数

14.4合同签署

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：硅藻泥墙面装修工程

1.2工程地点：市区街道号

1.3工程规模：总建筑面积平方米，装修面积约平方米

1.4工程工期：自合同签订之日起天内完成施工，具体工期安排详见附件一《施工进度计划》

第二条施工单位

2.1施工单位名称：装饰工程有限公司

2.2施工单位资质：具备建筑装饰装修工程专业承包二级资质

2.3施工单位负责人：，联系电话：138

第三条施工内容

3.1施工范围：包括墙面硅藻泥涂抹、施工缝处理、表面平整度调整等

3.2施工工艺：采用优质硅藻泥材料，按照行业标准和规范进行施工

3.3施工材料：详见附件二《材料清单》

第四条施工进度

4.1施工计划：详见附件一《施工进度计划》，包括各阶段施工内容和时间节点

4.2进度调整：如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商一致后调整施工计划

4.3验收标准：按照国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》进行验收

第五条质量要求

5.1质量标准：达到国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》一级标准

5.2质量验收：在施工过程中，甲方应进行现场监督，施工完成后，双方共同进行验收

5.3质量保证期：自竣工验收合格之日起，质量保证期为个月

第六条合同价款

6.1工程造价：根据施工图纸、材料清单及工程量计算，总造价为人民币万元整

6.2工程计量：按照国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》进行计量

6.3付款方式：分阶段付款，详见附件三《付款计划》

第七条交工验收

7.1验收条件：工程按合同约定完成，达到竣工验收标准

7.2验收程序：双方约定验收时间，组织验收人员，按照验收标准进行验收

7.3验收标准：按照国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》进行验收

第八条违约责任

8.1违约情形：

8.1.1施工单位未按合同约定时间完成工程

8.1.2施工单位未按合同约定质量标准施工

8.1.3施工单位未按合同约定进行施工

8.1.4甲方未按合同约定支付工程款

8.1.5双方约定的其他违约情形

8.2违约责任：

8.2.1施工单位违约，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的%计算

8.2.2甲方违约，应向施工单位支付违约金，违约金按合同总价款的%计算

8.2.3双方违约，应根据违约情形分别承担相应的违约责任

8.3违约处理：

8.3.1发生违约行为后，双方应友好协商解决

8.3.2协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁

第九条争议解决

9.1争议解决方式：

9.1.1双方应通过友好协商解决争议

9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

9.2争议解决机构：

9.2.1争议解决机构为市区人民法院

9.3争议解决程序：

9.3.1双方应按照争议解决机构的程序进行诉讼或仲裁

第十条合同生效

10.1合同生效条件：

10.1.1双方签订本合同

10.1.2双方按照合同约定履行各自义务

10.2合同生效时间：

10.2.1自合同双方签字盖章之日起生效

10.3合同解除条件：

10.3.1双方协商一致

10.3.2发生不可抗力事件

10.3.