建设工程施工合同的订立(2024版).docxVIP

建设工程施工合同的订立(2024版)

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

1.4合同双方法定代表人

2.项目概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程建设内容

3.合同签订依据及法律法规

3.1签订依据

3.2适用法律法规

4.工程造价及付款方式

4.1工程造价

4.2付款方式

4.3付款时间

4.4付款条件

5.工程进度及工期

5.1工程进度安排

5.2工期要求

5.3工期延误责任

6.施工质量要求及验收标准

6.1施工质量要求

6.2验收标准

6.3验收程序

7.施工安全及环境保护

7.1施工安全管理

7.2安全生产责任

7.3环境保护要求

8.合同变更及解除

8.1变更条件

8.2变更程序

8.3合同解除条件

8.4解除程序

9.争议解决方式

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决费用

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除条件

12.其他约定事项

12.1其他约定事项

12.2其他约定事项

13.合同附件

13.1附件一：工程图纸

13.2附件二：工程量清单

13.3附件三：合同签订证明文件

14.合同份数及保管

14.1合同份数

14.2合同保管

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

1.2合同双方地址

甲方地址：[甲方详细地址]

乙方地址：[乙方详细地址]

1.3合同双方联系方式

甲方联系方式：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]

乙方联系方式：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]

1.4合同双方法定代表人

甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

2.项目概况

2.1工程名称

[具体工程名称]

2.2工程地点

[具体工程地点]

2.3工程规模

[工程规模描述，如：建筑面积、占地面积等]

2.4工程建设内容

[工程建设具体内容，如：结构、装饰、设备安装等]

3.合同签订依据及法律法规

3.1签订依据

[依据的具体文件或协议，如：《建筑工程施工合同》等]

3.2适用法律法规

[适用的法律法规名称，如：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等]

4.工程造价及付款方式

4.1工程造价

[工程总造价，包括但不限于：直接费、间接费、利润等]

4.2付款方式

[付款方式描述，如：分阶段付款、按进度付款等]

4.3付款时间

[具体付款时间节点，如：工程开工后第30天、工程竣工验收合格后第30天等]

4.4付款条件

[付款条件描述，如：发票齐全、验收合格等]

5.工程进度及工期

5.1工程进度安排

[工程进度安排表，包括各阶段完成时间及对应工作内容]

5.2工期要求

[合同工期要求，如：自开工之日起[具体工期天数]内完成]

5.3工期延误责任

[工期延误的责任划分，如：甲方原因导致工期延误，由甲方承担；乙方原因导致工期延误，由乙方承担]

6.施工质量要求及验收标准

6.1施工质量要求

[施工质量要求描述，如：符合国家标准、行业标准及设计要求等]

6.2验收标准

[验收标准描述，如：按照国家标准、行业标准及设计文件要求进行验收]

6.3验收程序

[验收程序描述，如：由甲方、乙方及监理单位共同组成验收小组，对工程进行验收]

8.合同变更及解除

8.1变更条件

[变更条件描述，如：因不可抗力、设计变更、工程量增减等情形需要变更合同内容]

8.2变更程序

[变更程序描述，如：双方协商一致后，以书面形式签订变更协议，变更协议作为合同附件]

8.3合同解除条件

[合同解除条件描述，如：一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行等情形]

8.4解除程序

[解除程序描述，如：一方提出解除合同，应提前[具体天数]书面通知对方，并说明理由，双方协商解除或依法诉讼解决]

9.争议解决方式

9.1争议解决方式

[争议解决方式描述，如：协商、调解、仲裁或诉讼]

9.2争议解决机构

[争议解决机构描述，如：合同双方同意将争议提交至[具体仲裁机构名称]进行仲裁]

9.3争议解决费用

[争议解决费用描述，如：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外]

10.违约责任

10.1违约情形

[违约情形描述，如：未按约定时间完成工程、施工质量不符合要求、逾期付款等]

10.2违约责任

[违约责任描述，如：违约方应承担违约金，违约金按合同约